2015-011.71 16/08/2016D2021-02349-VW-P1P1 LIE-MDK2021-02-262021-02-2699921276792021-02-2600068F069C41AE66BDC39922AEC496E3BF99Besteknr.: ONKRUIDESTRIJDING VERHARDING WIJKEN Perceel 1
Alles over Groenbeheer
Bestek d.d. 10 februari 2021 versie: 3 NVI; 26-02-2021Vrij gedeelte voor bestek01 BESTEK NUMMER D2021-02349 BESTEK NAAM Onkruidbestrijding verharding Wijken Perceel: 1 Het uitvoeren van bestrijding onkruid op verharding, gelegen in de kernen De Lier en Maasdijk van de gemeente Westland. De opdracht is verdeeld in 5 percelen. Deze overeenkomst betreft perceel 1 DATUM BESTEK: 10 februari 2021 DATUM NOTA: 26 februari 2021 OPDRACHTGEVER: BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE WESTLAND1. Algemeen01OPDRACHTGEVERHet College van Burgemeester en Wethouders van:Gemeente WestlandLaan van de Glazen Stad 1Postbus 1502670 AD NaaldwijkTel. 14-0174Email: Info@gemeentewestland.nl02DIRECTIEDe directie zal worden gevoerd door of namens het hoofd van het Cluster Ruimte van de gemeente Westland. De betreffende contactpersoon wordt schriftelijk aan de aannemer kenbaar gemaakt bij aanvang van de uitvoering van het werk. 03LOCATIEHet werk betreft werkzaamheden gelegen in de kernen De Lier en Maasdijk van de gemeente Westland. 04ALGEMENE BESCHRIJVINGHet werk bestaat in hoofdzaak uit:-Onkruidbestrijding elementenverharding (klinkers en tegels)-Onkruidbestrijding ongebonden verharding-Onkruidbestrijding valdempende ondergrond speelterreinen (houtsnippers, rubbertegels, rubberen/kunststof vloeren, kunstgras en zand)05TIJDSBEPALINGDe werkzaamheden in deze overeenkomst hebben betrekking op het onderhoudsjaar 2021. Het werk start op medio april 2021 en eindigt op 31 december 2021.Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 voor besteksposten met eenheid stuks, m2, are en meter bedraagt EUR 750,- per dag per bestekspost. De korting is van toepassing op de genoemde tijdstippen in de betreffende besteksposten. 06ONDERHOUDSTERMIJNDe onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 'geen'. 07KWALITEITSBORGINGVan de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen. 09GEBRUIK OPPERVLAKTEWATERDe directie zal plaatsen aanwijzen waar oppervlaktewater onttrokken kan worden voor het eventueel vullenvan een watertank. Hierbij rekening houdend met de Flora-en Faunawet, zie deel 3 artikel 01.22.02 lid 01.2.1. Algemene gegevens2.1. Algemene gegevens01TEKENINGENBij dit bestek behoren de volgende tekeningen:Omschrijving Versie DatumDe Lier Onkruidvrij maken WE-17-030V-0224-01-2018Maasdijk Onkruidvrij maken WE-17-030V-0224-01-201802PEILEN EN HOOFDAFMETINGENDe hoeveelheden resultaatsverplichting zijn bepaald met behulp van het wegbeheersysteem.Het aantal percelen is niet vermeld in de betreffende besteksposten, de situering en onderlinge afstand van de percelen is te vinden op de tekening. 03BIJLAGENDe volgende bijlagen behoren tot het bestek:-bijlage 1: V&G-plan -bijlage 2: Richtlijnen voor verkeersmaatregelen op gemeentelijke wegen "Zo werken wij in Westland", te downloaden via: www.gemeentewestland.nl/verkeer-en-vervoer/tijdelijke-verkeersmaatregelen.html 04ADRESSEN EN LOCATIESBezoekadres Gemeentekantoor: Laan van de Glazen Stad 12672 TA Naaldwijk Openingstijden: werkdagen van 7.00u tot 17.00u.Gemeentewerf, locatie NaaldwijkHoogwerf 5 te NaaldwijkOpeningstijden: werkdagen van 7.00u tot 16.00u.2.2. Nadere Beschrijving2.2. Verklaring01VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAATIn de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.02KENMERK RESULTAATSVERPLICHTINGDoor een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.03HOEVEELHEID TER INLICHTINGDe in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.04GRENZEN VAN DE SITUERINGDe in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.1ONKRUIDVRIJ MAKENChemische bestrijding niet toegestaan.11ELEMENTENVERHARDING TEGELS111010Onkruidvrij maken elementverharding.are9649.205182022016-02-23verplicht2015-012016-01-27Onkruidvrij maken elementverharding.Betreft: tegels en andere elementen verharding
Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- september
- november

Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aanname aantal obstakels ca. 15 st per are
Het werkelijk aantal obstakels is onbekend12Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m221Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:435Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar 61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunningAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer12ELEMENTENVERHARDING KLINKERS121020Onkruidvrij maken overige elementverhardingare21292.205182022016-02-23verplicht2015-012016-01-27Onkruidvrij maken elementverharding.Betreft: overige elementverharding
Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- september
- november

Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aanname aantal obstakels ca. 15 st per are
Het werkelijk aantal obstakels is onbekend11Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m221Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:435Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar 61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunningAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer13ONGEBONDEN VERHARDING130010Onkruidvrij maken ongebonden verhardingare141.005182032015-01-01verplicht2015-012014-02-28Onkruidvrij maken ongebonden verharding.
Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- september
- november

Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aanname aantal obstakels ca. 15 st per are
Het werkelijk aantal obstakels is onbekend11Betreft: ongebonden verharding materiaal: o.a.schelpen, gravel, houtsnippers en zand21Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:439Op ongebonden verharding borstelen niet toegestaan en op houtsnipperpaden methode branden niet toegestaan42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar 61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunningAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer14VALDEMPENDE ONDERGRONDEN140020Onkruidvrij maken rubbertegelsare90.005182032015-01-01verplicht2015-012014-02-28Onkruidvrij maken ongebonden verharding.Betreft: ondergrond rubbertegels
Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- september
- november

Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aanname aantal obstakels ca. 15 st per are
Het werkelijk aantal obstakels is onbekend
Inzet bosmaaier niet toegestaan11Betreft: ongebonden verharding rubbertegels21Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:439Onkruidvrij maken door middel van branden en borstelen niet toegestaan42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar 61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunningAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer140030Onkruidvrij maken rubber (gestort/gietvloer)are0.485182032015-01-01verplicht2015-012014-02-28Onkruidvrij maken ongebonden verharding.Betreft: ondergrond rubber gestort/gietvloer
Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- september
- november

Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels en randen.
Aantal obstakels: 14 stuks.
Het werkelijk aantal obstakels is onbekend
Inzet bosmaaier niet toegestaan11Betreft: ongebonden verharding rubber gestort/gietvloer21Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:439Onkruidvrij maken door middel van branden en borstelen niet toegestaan42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar 61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunningAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer140050Onkruidvrij maken kunstgrasare173.405182032015-01-01verplicht2015-012014-02-28Onkruidvrij maken ongebonden verharding.Betreft: ondergrond kunstgras
Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- september
- november

Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aanname aantal obstakels ca. 15 st per are
Het werkelijk aantal obstakels is onbekend11Betreft: ongebonden verharding kunstgras21Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:439Onkruidvrij maken door middel van borstelen en branden niet toegestaan.42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar 61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunningAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer2ONKRUIDVRIJ MAKEN OP AFROEPDe hieronder genoemde besteksposten zijn bedoeld voor onderhoud nieuwe gebieden/ uitbreiding nieuwbouwwijken, etc.
Chemische bestrijding niet toegestaan.21ELEMENTENVERHARDING TEGELS211010Onkruidvrij maken elementverharding.are964.925182022016-02-23verplicht2015-012016-01-27Onkruidvrij maken elementverharding.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- september
- november

Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aanname aantal obstakels ca. 15 st per are
Het werkelijk aantal obstakels is onbekend12Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m221Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:435Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar 61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunningAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer22ELEMENTENVERHARDING KLINKERS221020Onkruidvrij maken overige elementverhardingare2129.225182022016-02-23verplicht2015-012016-01-27Onkruidvrij maken elementverharding.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- september
- november

Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aanname aantal obstakels ca. 15 st per are
Het werkelijk aantal obstakels is onbekend11Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m221Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:435Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar 61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunningAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer23ONGEBONDEN VERHARDING230010Onkruidvrij maken ongebonden verhardingare14.105182032015-01-01verplicht2015-012014-02-28Onkruidvrij maken ongebonden verharding.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- september
- november

Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aanname aantal obstakels ca. 15 st per are
Het werkelijk aantal obstakels is onbekend11Betreft: ongebonden verharding materiaal: o.a.schelpen, gravel, houtsnippers en zand21Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:439Op ongebonden verharding borstelen niet toegestaan en op houtsnipperpaden methode branden niet toegestaan.42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar 61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunningAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer24VALDEMPENDE ONDERGRONDEN240020Onkruidvrij maken rubbertegelsare9.005182032015-01-01verplicht2015-012014-02-28Onkruidvrij maken ongebonden verharding.Betreft: ondergrond rubbertegels
Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- september
- november

Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aanname aantal obstakels ca. 15 st per are
Het werkelijk aantal obstakels is onbekend
Inzet bosmaaier niet toegestaan11Betreft: ongebonden verharding rubbertegels21Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:439Onkruidvrij maken door middel van branden en borstelen niet toegestaan42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar 61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunningAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer240030Onkruidvrij maken rubber (gestort/gietvloer)are0.055182032015-01-01verplicht2015-012014-02-28Onkruidvrij maken ongebonden verharding.Betreft: ondergrond rubber gestort/gietvloer
Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- september
- november

Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels en randen.
Aantal obstakels: 14 stuks.
Het werkelijk aantal obstakels is onbekend
Inzet bosmaaier niet toegestaan11Betreft: ongebonden verharding rubber gestort/gietvloer21Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:439Onkruidvrij maken door middel van branden en borstelen niet toegestaan42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar 61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunningAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer240050Onkruidvrij maken kunstgrasare17.345182032015-01-01verplicht2015-012014-02-28Onkruidvrij maken ongebonden verharding.Betreft: ondergrond kunstgras
Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- september
- november

Incl. onkruidvrij maken rondom obstakels. Aanname aantal obstakels ca. 15 st per are
Het werkelijk aantal obstakels is onbekend11Betreft: ongebonden verharding kunstgras21Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:439Onkruidvrij maken door middel van borstelen en branden niet toegestaan.42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar 61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunningAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer3INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL30INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL3010Inzetten werknemers301010Ter beschikking stellen ploeg werknemersuur24.00611199Ter beschikking stellen ploeg werknemers incl. vervoermiddelBetreft: ploeg van 3 werknemers incl. 2 bladblazers, 1 bosmaaier en een vervoermiddel
Ten behoeve van o.a. handmatig onkruidvrij maken van verhardingen en het handmatig verwijderen van veegvuil op moeilijk bereikbare locaties zoals bijv. speelterreinen, trappen, en in brandgangen.
.....3020Inzetten materieel302010Ter beschikking stellen veegzuigwagen incl bestuuruur24.00611299Ter beschikking stellen veegzuigwagen incl bestuurderBetreft middelgrote veegmachine, veegcapaciteit van 4 m3, Ravo 540 of gelijkwaardig, inclusief bestuurder302020Ter beschikking stellen onkruidborstelmachineuur24.00611299Ter beschikking stellen van een onkruidborstelmachineBetreft: onkruidborstelmachine incl. bestuurder t.b.v. onkruidvrij maken van verhardingen
De toe te passen onkruidborstel dient te voldoen aan de volgende eisen:
- plaatafmeting: 495 x 180 x 6mm
- constructie: metalen plaat met daarop vastgelast 36 plukken
- plaatmateriaal: staal
- pluk:staalkabel 22mm voorzien van PE-lining, kabellengte 290mm
- aantal plukken/borstel: 36
- veegdiameter: 830 mm
- hoek van de bundels tov plaat: 55
- bevestiging: 4 bouten M10 x 40 op steekcirkel 355mm voorzien van een conische moer
302030Ter beschikking stellen machine heet wateruur24.00611299Ter beschikking stellen van een onkruidbestrijdingsmachine tbv heet waterBetreft onkruidbestrijdingsmachine geschikt voor onkruidvrij maken verhardingen door middel van heet water (Weedsteam, WAVE of gelijkwaardig), inclusief bestuurder302040Ter beschikking stellen machine brandenuur24.00611299Ter beschikking stellen van een onkruidbestrijdingsmachine tbv brandenBetreft onkruidbestrijdingsmachine geschikt voor onkruidvrij maken verhardingen door middel van branden, inclusief bestuurder302050Ter beschikking stellen voertuiguur24.00611299Ter beschikking stellen voertuig voor handm verwijd onkruidBetreft voertuig incl. bestuurder met een max. breedte van 1,20 m tbv laden en transporteren van vrijgekomen materiaal bij handmatig onkruidvrij maken van verhardingen en het verwijderen van veegvuil op voor normale voertuigen niet bereikbare locaties, zoals brandgangen en smalle trottoirs
NB inzet van een rupsdumper is niet toegestaan4VERKEERSMAATREGELEN41VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK4120Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg ETW412010Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg 1221EUR06201052015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook.
Betreft: erftoegangswegen (ETW).11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 122162Met materiaal van de aannemer412020Toep. rijdende afzetting op enkelbaansweg 1222aEUR06201052015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook.
Betreft: erftoegangswegen (ETW).11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222a62Met materiaal van de aannemer4121Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg ETW412110Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg 1201EUR06201052015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden
naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald.
Betreft: erftoegangswegen (ETW).11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 120162Met materiaal van de aannemer412120Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 1221.EUR06201032015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan.
Betreft: erftoegangswegen (ETW).11Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 122162Met materiaal van de aannemer42VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK GOW4220Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg GOW422010Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg GOWEUR06201052015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW).11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a62Met materiaal van de aannemer422020Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg GOWEUR06201052015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW).11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b62Met materiaal van de aannemer4221Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW422110Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOWEUR06201052015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden
naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW).11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1301a62Met materiaal van de aannemer422120Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW.EUR06201052015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden
naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW).11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1301b62Met materiaal van de aannemer43VERKEERSMAATREGELEN OP VOET- EN FIETSPADEN4320Toepassen rijdende afzetting op voetpad432010Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 110EUR06201042015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden
op en vanaf het voetpad, waarbij het voetpad wordt versmald.11Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 110562Met materiaal van de aannemer4321Toepassen rijdende afzetting op fietspad432110Toepassen afzetting(en) op fietspad 1125EUR06201042015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden
op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald.11Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 112562Met materiaal van de aannemer432120Toepassen afzetting(en) op fietspaden 1126EUR06201042015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden
op en vanaf het fietspad (in twee richtingen bereden), waarbij het fietspad wordt versmald.11Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 112662Met materiaal van de aannemerTRANSPORT SUBTOTAAL9Staartposten91Eenmalige kosten910010...................................EUR0910020...................................EUR0910030...................................EUR0910040...................................EUR0910050...................................EUR0918870KortingEUR918880Overige eenmalige kostenEUR919990Totaal eenmalige kostenEUR92Uitvoeringskosten929990UitvoeringskostenEUR93Algemene kosten939990Algemene kostenEUR94Winst en risico949990Winst en risicoEUR96Bijdragen960010Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)EUR0.15Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

de ..................................................................................... 20.....

De inschrijver(s),3. Bepalingen01ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF01ALGEMENE BEPALINGEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN01Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.02De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.03De Gedragscode soortbescherming gemeente, Stadswerk, 4 december 2020 is op dit werk van toepassing.https://www.stadswerk.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1847788032010-10-01verplicht10-102010-10-01INSCHRIJVINGSSTAAT06In afwijking op het gestelde in artikel 01.01.03 van de Standaard mogen er geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotaal. Eventuele opbrengsten of kortingen dienen opgenomen te worden in de prijzen per eenheid.072010-10-01verplicht10-102010-10-01OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN01Aangetroffen of bij het werk vrijgekomen oneigenlijke materialen melden aan de directie.02Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer herstellen. 03Bij het niet melden van schade is een korting van € 500,00 per geval van toepassing. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van herstel.04In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling:'Toepassen: het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.05De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.06In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.10 van de Standaard 2015 geldt dat: Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen zijn voor rekening van de aannemer.142010-10-01verplicht10-102010-10-01AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV 201201Aan paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 wordt de volgende bepaling toegevoegd:"d. indien de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten dat het werk of enig onderdeel daarvan een gebrek bevat". 02De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.03In tegenstelling tot het in artikel 49 Beslechting van geschillen van de UAV 2012 vernoemde, zullen alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige opdracht dan wel van nadere opdrachten, die daarvan het gevolg mochten zijn, uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter, tenzij partijen nader schriftelijk overeenkomen het geschil te laten beslechten door arbitrage.02BETALINGSREGELING: AANNEMINGSSOM012010-10-01verplicht10-102010-10-01BETALING01De aannemer vult wekelijks een weekrapport in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de maandag vóór12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie. Vier weekrapporten is een termijn.04In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 04 van de Standaard verschijnt de laatste betalingstermijn binnen 3 weken na oplevering van het werk.05BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES012010-10-01verplicht10-102010-10-01INDIENEN DECLARATIES01De aannemer mag zijn declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard indienen bij de opdrachtgever nadat de termijnstaat én de voortgangsrapportages door de directie akkoord bevonden en ondertekend zijn. 02De declaratie zoals bedoeld in artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard moet gericht worden aan:De adresgegevens ten behoeve van het indienen van de declaratie zullen de aannemer voor het verschijnen van de eerste termijn worden meegedeeld’.04De aannemer dient meer- en minderwerk te vermelden in de voortgangsrapportage.05Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke vooraf schriftelijk met onderbouwing vermelden in de voortgangsrapportage ter goedkeuring. Indien dit niet gebeurt, vindt er in ieder geval geen verrekening plaats.06In aanvulling op paragraaf 36, 38 en 39 van de UAV 2012 wordt er afgerekend op basis van de werkelijk verkregen hoeveelheden. De hoeveelheden worden jaarlijks geïnventariseerd en afwijkingen van de hoeveelheden worden aan het einde van ieder kalenderjaar verrekend. 07ZEKERHEIDSTELLING012010-10-01verplicht10-102010-10-01WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING01Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.02De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing. Er wordt geen zekerheid (bankgarantie) verlangd.08BIJDRAGEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK01Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. 10PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN022010-10-01verplicht10-102010-10-01ONTHEFFING RVV01Indien de aannemer voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijkerwijs de wegenverkeerswetgevingmoet overtreden, heeft hij hiervoor een ontheffing nodig.Een ontheffing is onder meer nodig voor het buiten de venstertijden rijden met een motorvoertuig in het autovrijgebied en fietspaden.De aannemer dient deze ontheffing aan te vragen via de website van de gemeente Westland.aanvraagformulier RVV-ontheffing is te downloaden via de websitewww.gemeentewestland.nl/home/vergunningen/overige-vergunningen/overige-ontheffingen-en-vergunningen11VERBAND MET ANDERE WERKEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN01In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - Vegen (mol-)goten door eigen dienst; ca. 4- 6 beurten per jaar.- Onderhoudswerkzaamheden openbaar groen;- Reinigen van kolken en straatputten;- Huisvuilinzameling; - Reconstructiewerkzaamheden aan verhardingen;- Rioleringswerkzaamheden;- Werkzaamheden aan nutsvoorzieningen;- Inspectiewerkzaamheden;- Evenementen, zoals (week)markten en kermissen. 02De aannemer moet zijn werkzaamheden afstemmen met bovengenoemde werkzaamheden door zelf contact te zoeken met betreffende partijen die deze werkzaamheden uitvoeren. 03De directie coördineert en organiseert de afstemming van werkzaamheden veegvuilbeheersing verhardingen en onkruidbeheersing verharding tussen eigen buitendienst van de gemeente en de aannemer. De directie organiseert maandelijks een overleg tussen de genoemde partijen. Daarnaast coördineert de directie elk tussentijds contact.Van elk overleg maakt de directie een verslag en zendt dit via elektronisch bericht aan de betrokken partijen. 13KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN062010-10-01verplicht10-102010-10-01ALGEMEEN02Werkzaamheden dienen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 7.00 tot 18.00 uur uitgevoerd te worden.03In verband met geluidsoverlast e.d. dienen werkzaamheden bij scholen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden uitgevoerd. De schooltijden zijn: van 8.30 uur tot 15.30 uur.04Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 02 en lid 03 zijn alleen toegestaan na overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie.05Werkzaamheden aan doorgaande wegen dienen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 9.00 uur en 15.00 uur uitgevoerd te worden.07Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 02 tot en met 05 zijn alleen toegestaan na overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie, met uitzondering van calamiteiten en evenementen.08De aannemer dient rekening te houden met marktdagen. De volgende weekmarkten worden gehouden:Kern Locatie Dag en tijdstipMonster MolenstraatDinsdag van 13.00 tot 17.30 uurZie ook: https://www.gemeentewestland.nl/vergunningen/overige-vergunningen/standplaatsvergunning-op-een-weekmarkt.htmlOp de genoemde tijden kunnen er op deze locaties geen werkzaamheden conform de overeenkomst worden uitgevoerd. 09De aannemer dient zijn planning af te stemmen op de wekelijkse huisvuil route in verband met minicontainers op de rijbaan. De huisvuilroutes zijn als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.082010-10-01verplicht10-102010-10-01DAGBOEK, LIJSTEN EN RAPPORTEN01In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.02In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012.16VERZEKERINGEN022010-10-01verplicht10-102010-10-01CAR-VERZEKERING01De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken volgens het bestek tot een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten.02De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikneming door de opdrachtgever voor oplevering wordt beperkt tot de dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds alsdan overgang van risico plaatsvindt.03Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de hoofdaannemer, aannemer(s), onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect(en), adviseur(s), constructeur(s), de eigenaar van het werk en voor zover nog niet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met het verzekerde werk op het bouw- /montageterrein aanwezig zijn.04De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde bedragen: - het werk tegen materiële schade; -schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden. - schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. -eigendommen van de bouwdirectie en personeel.05De CAR-verzekering biedt onder andere geen dekking tegen: - schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers; - bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn; -schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de verzekerde.06Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan voordoen. Schaden, welke optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn onderaannemers(s) of tijdens het transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt. De aannemer dient zichzelf tegen dergelijke schaden te verzekeren.07Het eigen risico komt in alle gevallen voor rekening van de aannemer.08De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de opdrachtgever die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.09Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden is als bijlage aan het bestek toegevoegd.10De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de aannemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.11Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de verwachtingen van de aannemer wordt geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.12Voor alle verzekerde rubrieken geldt dat de CAR-verzekering een primaire dekking zal verlenen.17VRIJGEKOMEN MATERIALEN072010-10-01verplicht10-102010-10-01PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN01Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt niet verlangd.02 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn. In het geval dat vrijgekomen materialen niet aan het einde van de dag afgevoerd zijn kan een korting van zevenhonderdvijftig euro (EUR 750,=) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.18BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE012010-10-01verplicht10-102010-10-01UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN01In afwijking op artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard wordt alle vegetatie binnen het werkgebied beschouwdals te handhaven vegetatie, tenzij deze vegetatie als te verwijderen is aangemerkt.02Voor het geval een boom ten behoeve van de werkzaamheden moet worden gesnoeid, geschiedt dit in overleg met de directie, zonder toestemming wordt dit beschouwd als schade aan bomen.032010-10-01verplicht10-102010-10-01MELDEN VAN SCHADE02In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.03 van de Standaard dienen alle schades directgerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van delocatie van de schade. In het geval dat schades niet tijdig gemeld worden, wordt een korting van vijftienhonderd euro ( € 1500,=) per gebeurtenis toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.042010-10-01verplicht10-102010-10-01SCHADEVERGOEDING01In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 tot en met 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen, houtachtige gewassen, en kruidachtige vegetatie:- honderd euro (€ 100,=) per m2 houtachtige gewassen, vaste planten en eenjarige;- twintig euro (€ 20,=) per m2 kruidachtige vegetatie en bermen/taluds.Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.02Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna. Het betreft:- zevenhonderdvijftig euro (€ 750,=) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat.- vijftienhonderd euro euro (€ 1500,=) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat en deze niet gemeld is, maar wel geconstateerd wordt door de directie of toezichthouder.- zevenhonderdvijftig euro (€ 750,=) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.- vijftienhonderd euro euro (€ 1500,=) per m2 indien het om een groeiplaats van beschermde flora gaat en deze niet gemeld is, maar wel geconstateerd wordt door de directie of toezichthouder. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of directie zijn voor rekening van de aannemer.052010-10-01verplicht10-102010-10-01SCHADEVERGOEDING BOMEN01In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging van bomen, vastgesteld volgens de methode van de NVTB bovenop een korting van zevenhonderdvijftig euro ( € 750,=). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.02In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 04 van de Standaard wordt voor de schadeberekening een beëdigd taxateur van bomen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Beëdigd Taxateurs van Bomen aangesteld. Detaxatiekosten komen geheel voor rekening van de aannemer.062010-10-01verplicht10-102010-10-01SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN01In afwijking op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.18.06 en lid 02 van artikel 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heesters, vaste planten of grassen en kruiden:honderd euro ( EUR 100,00) per m2 heesters of vaste planten;vijfendertig euro (EUR 35,00) per m2 gras- of kruidenvegetatie.Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade.072010-10-01verplicht10-102010-10-01SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE01Ter verduidelijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.07 wordt bepaald dat onder kruidachtige vegetatie ook "vaste planten" wordt verstaan.082010-10-01verplicht10-102010-10-01SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA01Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna.Het betreft:- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer. 19ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN022010-10-01verplicht10-102010-10-01COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)01Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.02Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van hetArbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.032010-10-01verplicht10-102010-10-01VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE01In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van besteknummer WE-17-030 opgedragen.02Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.03Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. 22TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN022010-10-01verplicht10-102010-10-01MAATREGELEN IN VERBAND MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN01In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.02 lid 01 van de Standaard, dient de aannemer te voorkomen dat er flora en fauna uit het oppervlaktewater opgezogen wordt. 032010-10-01verplicht10-102010-10-01PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.03 van de Standaard geldt: Binnen 1 week na de dag waarop de opdracht van het werk is verleend dient de aannemer een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lig 06 van de U.A.V. 2012 in bij de directie. In dit werkplan dient de bij dit werk voorgeschreven gedragscode Wet Natuurbescherming uitgewerkt te zijn in een plan van aanpak.25VAKOPLEIDING022010-10-01verplicht10-102010-10-01EISEN PERSONEEL01Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.02Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.03Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.04Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.26ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01BOUWVERGADERING01Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst in principe vier wekelijks een bouwvergadering gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over termijnstaten en voortgang werkzaamheden. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een extra overleg met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.02De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01.Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.30WETGEVING012010-10-01verplicht10-102010-10-01WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT01De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste: a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen; b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.02De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.03De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever deboeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.04Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.05De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.51GROENVOORZIENINGEN02EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN81BEGRIPPEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01ALGEMEEN01Te verstaan onder:b. Obstakel: vast object, dat zich bevindt in of op de rand van het te onderhouden verhardingsoppervlak. Zoals straatmeubilair, paaltjes, beugels, gevels en perceelsafscheidingen.c. (Mol)goot: onderdeel van de verharding met een waterafvoerende functie alsmede een strook van circa 0,50 m langs de kantopsluiting van het verhardingsoppervlak.d. Veegvuil (in goten): vuil en afval op verharding met een hoogte, breedte, lengte of diameter kleiner dan of gelijk aan 0,00m inclusief anorganisch of organisch materiaal zoals zand, steentjes en bloesem, met uitzondering van kauwgom.2EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht10-102010-10-01VRIJGEKOMEN MATERIALEN BIJ ONKRUID VERWIJDEREN01Vrijgekomen en losliggende materialen dienen dezelfde dag te worden verzameld en verwijderd. Onder vrijgekomen materiaal wordt NIET verstaan: vastzittend bruin, dood onkruid. Dit mag blijven zitten. 062010-10-01verplicht10-102010-10-01ONKRUID VERWIJDEREN VERHARDINGEN01Branden rond lantarenpalen met plastic plas-bescherming is niet toegestaan.02De goot langs de verharding wordt gerekend tot het te onderhouden oppervlak onkruidbeheersing. Dit geldt eveneens voor kolken, (put)deksels en obstakels in de goten.03De verharding inclusief de voeg grenzend aan gevels en/of perceelsgrens behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.04De voeg tussen de te behandelen verharding en de kantopsluiting behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.05De voegen tussen trottoirbanden onderling behoren tot de resultaatsverplichting.06Onkruidbestrijding rondom obstakels is inclusief onkruidvrij maken verkeersgeleiders / verkeersdruppels.07Gevels en perceel afscheidingen behoren ook tot obstakels zoals benoemd in het bestek. De voeglengte langs gevels en perceel afscheidingen behoort tot het werkgebied van de aannemer zodat gesproken kan worden van een werkgebied van gevel tot gevel.3INFORMATIEOVERDRACHT012010-10-01verplicht10-102010-10-01ONKRUID VERWIJDEREN OP VERHARDINGEN01In aanvulling op 51.83.01 lid 01 geldt dat alle niet te bereiken verhardingen door geparkeerde voertuigen etc. gemeld dienen te worden. De aannemer dient zelf maatregelen te treffen dat onbereikbare locaties aan het gestelde beeld voldoen zonder dat er verrekening van meerwerk plaatsvindt.02De directie stelt sleutels voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, gedurende het werk in bruikleen ter beschikking, indien de aannemer daartoe een verzoek indient.03De directie houdt een registratielijst bij van sleutels die in bruikleen zijn gegeven. De aannemer dient per sleutel deze lijst te tekenen.62VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING02EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING012010-10-01verplicht10-102010-10-01ALGEMEEN01Tijdelijke verkeersmaatregelen indienen via https://www.gemeentewestland.nl/verkeer-en-vervoer/tijdelijke-verkeersmaatregelen/02Voor het indienen van een TVM-aanvraag moeten werknemers die belast zijn met het plaatsen, in stand houden en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen in het bezit te zijn van een bewijs van vakbekwaamheid. Dit bewijs moet voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het KOMO-procescertificaat BRL 9101 voor het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.03Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden afgesloten en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft de uitvoering van het werk ondergeschikt aan het doorgaande verkeer.04In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, politie, wegbeheerer of ander bevoegd gezag tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregelen geeft de aanmeer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.05Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op de eerste aanzegging van de directie het betreffende weggedeelte herstellen respectievelijk reinigen voor rekening van de aannemer. Bij constatering van bovenstaande kan een korting van zevenhonderdvijftig euro (EUR 750,=) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.06Schades en gevolgschades bij plaatsen borden en verwijzingen ed. zijn voor rekening aannemer.07Verkeersmaatregelen en ongevallen dienen altijd zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan de directie.042010-10-01verplicht10-102010-10-01BORDEN VOOR TIJDELIJKE OMLEIDINGSROUTES03De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.4RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING012010-10-01verplicht10-102010-10-01ALGEMEEN01Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van tweehondervijftig Euro (€250) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.5BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING012010-10-01verplicht10-102010-10-01MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER01Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd. Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.De aannemer dient aan BereikbaarWestland toestemming te vragen voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen. Deze aanvraag vind plaats door middel van het in de bijlage opgenomen formulier Aanvraag toestemming tijdelijke verkeersmaatregelen op gemeentelijke wegen. Pas na schriftelijke goedkeuring van BereikbaarWestland mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.02Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.03Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.64WET NATUURBESCHERMING (FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN - VOORZIENINGEN)17MEET- EN VERREKENMETHODEN022010-10-01verplicht10-102010-10-01VERREKENING01De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode Bestendig beheer dient in de prijs per eenheid inbegrepen te zijn. Inschrijvingsbiljet Behoort bij: D2021-02349-VW-P1 P1 LIE-MDK I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: D2021-02349-VW-P1 (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2015. In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: D2021-02349-VW-P1 P1 LIE-MDK I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)