2015-011.71 16/08/2016D2021-02349-P4Groenonderhoud Perceel 42021-02-262021-02-2699921274712021-02-2600060B80601FBDEFAF5B4D6592414259A830Bestek Groenonderhoud, gemeente Westland, Perceel 4
Besteksnummer: D2021-02349 Versie: 2
Alles over Groenbeheer Datum: 26-01-2021 NVI 26-02-2021Vrij gedeelte voor bestek01BESTEK NUMMER:D2021-02349BESTEK NAAM: Bestek Groenonderhoud, perceel 4; Monster, Poeldijk, Ter HeijdeHet uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan openbaar groen, gelegen in de gemeente Westland.DATUM BESTEK:26-01-2021VERSIE:2DATUM NvI::26-02-2021OPDRACHTGEVER: BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE WESTLAND1. Algemeen01OPDRACHTGEVERHet College van Burgemeester en Wethouders van:Gemeente WestlandLaan van de Glazen Stad 1Postbus 1502670 AD NaaldwijkTel. 14-0174Email: Info@gemeentewestland.nl02DIRECTIEDe directie zal worden gevoerd door of namens het hoofd van het Cluster Ruimte van de gemeente Westland. De betreffende contactpersoon wordt schriftelijk aan de aannemer kenbaar gemaakt bij aanvang van de uitvoering van het werk. 03LOCATIEHet werk betreft werkzaamheden gelegen in de kernen Monster, Poeldijk, Ter Heijde van de gemeente Westland. 04ALGEMENE BESCHRIJVINGHet werk bestaat in hoofdzaak uit:-Verwijderen stamopschot bomen-Onkruidbeheersing boomspiegels-Onkruidbeheersing beplantingen -Knippen hagen-Snoeien randen beplantingen-Maaien en bijmaaien van gazons-Verwijderen blad van gazons-Afsteken van graskanten 05TIJDSBEPALINGDe werkzaamheden in deze overeenkomst hebben betrekking op het onderhoudsjaar 2021. Het werk start op 1 april 2021 en eindigt op 31 december 2021.Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 voor besteksposten met eenheid stuks, m2, are en meter bedraagt EUR 750,- per dag per bestekspost. De korting is van toepassing op de genoemde tijdstippen in de betreffende besteksposten. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.06ONDERHOUDSTERMIJNDe onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.07KWALITEITSBORGINGVan de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen. 2.1. Algemene gegevens2.1. Algemene gegevens01TEKENINGENBij dit bestek behoren de volgende tekeningen:- Monster beplantingen WE-17-010 perceel 4 12-03-2018.pdf- Monster gras maaien WE-17-010 perceel 4 12-03-2018.pdf- Monster hagen WE-17-010 perceel 4 12-03-2018.pdf- Poeldijk beplantingen WE-17-010 perceel 4 28-02-2018.pdf- Poeldijk gras maaien WE-17-010 perceel 4 02-03-2018.pdf- Poeldijk hagen WE-17-010 perceel 4 02-03-2018.pdf- Ter Heijde beplantingen WE-17-010 perceel 4 22-02-2018.pdf- Ter Heijde gras maaien WE-17-010 perceel 4 12-03-2018.pdf02PEILEN EN HOOFDAFMETINGENNiet van toepassing.03BIJLAGENDe volgende bijlagen behoren tot het bestek:-bijlage 1 : V&G-plan-bijlage 2: Beschermde planten en dieren in het Westland, d.d. 08-08-2017.-bijlage 3: Richtlijnen voor verkeersmaatregelen op gemeentelijke wegen "Zo werken wij in Westland", te downloaden via: www.gemeentewestland.nl/verkeer-en-vervoer/tijdelijke-verkeersmaatregelen.html04ADRESSEN EN LOCATIESBezoekadres Gemeentekantoor: Laan van de Glazen Stad 12672 TA Naaldwijk Openingstijden: werkdagen van 7.00u tot 17.00u.Gemeentewerf, locatie NaaldwijkHoogwerf 5 te NaaldwijkOpeningstijden: werkdagen van 7.00u tot 16.00u.2.2. Nadere Beschrijving2.2. Verklaring01VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAATIn de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.02KENMERK RESULTAATSVERPLICHTINGDoor een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.03HOEVEELHEID TER INLICHTINGDe in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.04GRENZEN VAN DE SITUERINGDe in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.1ONDERHOUD BOMEN10SNOEI1010Verwijderen waterlot en wortelopslag101010Verwijderen waterlot en opslag van de stamvoetst11320.00515799Verwijderen waterlot en opslag van de stamvoetBetreft: verwijderen waterlot en wortelopslag.
Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar
Gerekend is met 1 beurt per jaar
Uitvoering dient uiterlijk in week 30 gereed te zijn
Na het verwijderen van het waterlot en/of de wortelopslag dient de boom vrij te zijn van opslag en waterlot tot de onderste gesteltak.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal11ONKRUIDBESTRIJDING1110Onkruidbestrijding boomspiegels met boomrooster111010Onkruidvrij maken boomspiegel.st160.005154012015-01-01verplicht2015-012014-08-26Onkruidvrij maken boomspiegel.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
Branden niet toegestaan.
.....11Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m229Bomen in verharding met boomrooster31Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....51Boomspiegel vlak afwerken61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal111020Verwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel).st160.005154022015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspeigel.Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal1111Onkruidbestrijding boomspiegels in verharding111110Onkruidvrij maken boomspiegel.st13336.005154012015-01-01verplicht2015-012014-08-26Onkruidvrij maken boomspiegel.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
.....
.....11Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m221Bomen in verharding met open boomspiegel31Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....51Boomspiegel vlak afwerken61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal111120Verwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel).st6668.005154022015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspeigel.Uitvoeringsperiode:
- april
- juni
- september
- november42Gerekend is met 4onderhoudsbeurt(en) per jaar .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal2ONDERHOUD BEPLANTINGEN21ONKRUIDBESTRIJDING BEPLANTINGEN2110Onkruidbestrijding heesters211010Onkruidvrij maken beplantingsvak, heestersm2739491.005144022015-01-01verplicht2015-012014-08-29Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
.....
.....
.....11Betreft: gesloten opgaande heesters31Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....211020Verwerken vrijgekomen materiaal, heestersm2369745.005144072015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.Uitvoeringsperiode:
- april
- juni
- september
- november11Betreft: gesloten opgaande heesters42Gerekend is met 4onderhoudsbeurt(en) per jaar .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal2111Onkruidbestrijding bodembedekkers211110Onkruidvrij maken beplantingsvak, bodembedekkersm2205735.005144022015-01-01verplicht2015-012014-08-29Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
.....
.....
.....14Betreft: bodembedekkende heesters31Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....211120Verwerken vrijgekomen materiaal, bodembedekkersm2102867.005144072015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.Uitvoeringsperiode:
- april
- juni
- september
- november14Betreft: bodembedekkende heesters42Gerekend is met 4onderhoudsbeurt(en) per jaar .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal2112Onkruidbestrijding bodembedekkende (Mediland)211210Onkruidvrij maken beplantingsvak, (Mediland) rozenm238671.005144022015-01-01verplicht2015-012014-08-29Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
.....
.....
.....11Betreft: gesloten opgaande heesters31Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....211220Verwerken vrijgekomen materiaal, (Mediland) rozenm219336.005144072015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.Uitvoeringsperiode:
- april
- juni
- september
- november14Betreft: bodembedekkende heesters42Gerekend is met 4onderhoudsbeurt(en) per jaar .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal2113Onkruidbestrijding vaste planten211310Onkruidvrij maken beplantingsvak, vaste plantenm221884.005144022015-01-01verplicht2015-012014-08-29Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
.....
.....
.....16Betreft: kruidachtigen31Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....211330Verwerken vrijgekomen materiaal, vaste plantenm210942.005144072015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.Uitvoeringsperiode:
- april
- juni
- september
- november16Betreft: kruidachtigen42Gerekend is met 4onderhoudsbeurt(en) per jaar .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal2114Onkruidbestrijding hagen211410Onkruidvrij maken haagvoet.m16283.005144032015-01-01verplicht2015-012014-08-29Onkruidvrij maken haagvoet.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
.....
.....
.....12Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m31Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....211420Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).m8142.005144102015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet.Uitvoeringsperiode:
- april
- juni
- september
- november12Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m42Gerekend is met 4onderhoudsbeurt(en) per jaar .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal2115Onkruidbestrijding blokhagen211510Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).m248060.005144042015-01-01verplicht2015-012014-08-29Onkruidvrij maken haagvoet.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
.....
.....
.....Haagvoet van blokhagen; totaal .....31Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....211520Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).m224030.005144112015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet.Uitvoeringsperiode:
- april
- juni
- september
- november12Gerekend is met 4onderhoudsbeurt(en) per jaar .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal2116Onkruidbestrijding bosplantsoen211610Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.m298560.005144012015-01-01verplicht2015-012014-08-29Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.Betreft: grove heesters / bosplantsoen.
.....
.....Leeftijd van de beplanting divers.11Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 329Diverse plantafstanden en plantverbanden42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....51Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m62Bewerkingsdiepte in de rijen ten hoogste 0,05 m211620Verwerken vrijgekomen materiaal, bosplantsoenm249280.005144072015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.Uitvoeringsperiode:
- april
- juni
- september
- november16Betreft: kruidachtigen42Gerekend is met 4onderhoudsbeurt(en) per jaar .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal211630Uitmaaien rand beplantingsvak.m3584.005144222015-01-01verplicht2015-012014-08-26Uitmaaien rand beplantingsvak......Gerekend is met 2onderhoudsbeurt(en):
week 24-26
week 37-39Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen van diverse leeftijden11Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 329Diverse plantafstanden en plantverbanden31Bewerkingsbreedte: ca. 1 m42Tussen en in de rijen maaien52Maaisel verzamelen en vervoeren ..
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal2117Onkruidbestrijding struikrozen211710Onkruidvrij maken beplantingsvak, struikrozenm233.005144022015-01-01verplicht2015-012014-08-29Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
.....
.....
.....15Betreft: struikrozen31Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....211720Verwerken vrijgekomen materiaal, struikrozenm217.005144072015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.Uitvoeringsperiode:
- april
- juni
- september
- november15Betreft: struikrozen42Gerekend is met 4onderhoudsbeurt(en) per jaar .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal22KNIPPEN HAGEN2210Knippen hagen221010Knippen van hagen. 2x per jaarm24071.005144272015-01-01verplicht2015-012014-08-27Knippen van (blok)hagen.Betreft: hagenPlantsoort van de haag: divers
week 24-26
week 37-3914De zijkanten en de bovenkant van de haag 32Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m43Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m52Aantal beurten: 2 61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.221020Knippen van blokhagen. 2x per jaarm212015.005144272015-01-01verplicht2015-012014-08-27Knippen van (blok)hagen.Betreft: blokhagenPlantsoort van de haag: diversen
week 24-26
week 37-3914De zijkanten en de bovenkant van de haag 21Betreft: blokhaag33Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m43Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m52Aantal beurten: 2 61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.23RANDSNOEI2310Bosplantsoen231010Snoeien rand beplantingsvak.m3003.005144252015-01-01verplicht2015-012014-08-26Snoeien rand beplantingsvak.Betreft bosplantsoen
Uitvoering week 28-3021Betreft: gesloten opgaande beplanting31Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.2311Heesters en (botanische) rozen231120Snoeien rand beplantingsvak heesters en rozenm44383.005144252015-01-01verplicht2015-012014-08-26Snoeien rand beplantingsvak.Betreft heesters en rozen
Uitvoering week 28-3021Betreft: gesloten opgaande beplanting32Takken verwijderen tot 0,2m uit de kant van de verharding , straatmeubilair, bebouwing, erfafscheidingen etc.61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.2312Bodembedekkers231220Snoeien rand beplantingsvak bodembedekkersm16209.005144252015-01-01verplicht2015-012014-08-26Snoeien rand beplantingsvak.Betreft bodembedekker
Uitvoering week 28-3021Betreft: gesloten opgaande beplanting32Takken verwijderen tot 0,2m uit de kant van de verharding , straatmeubilair, bebouwing, erfafscheidingen etc.61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.24SNOEIEN2410Snoeien rozen241010Snoeien struikrozen.m24.005144262015-01-01verplicht2015-012014-08-29Snoeien struikrozen.Uitvoeren week 1411Voorjaarssnoei 3 tot 5 sterkste takken (evenwichtig verdeeld over de plant) op het 3e oog vanaf het maaiveld terugsnoeien
Overige takken geheel wegnemen61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.241020Snoeien struikrozen.m24.005144262015-01-01verplicht2015-012014-08-29Snoeien struikrozen.Uitvoeren week 3012Zomersnoei .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.2411Terugknippen vaste planten traditioneel241110Terug knippen vaste plantenm22608.005144242015-01-01verplicht2015-012014-08-29Snoeien sierplantsoen.Uitvoering: in overleg met de directie.11Verjongingssnoei .....29Betreft: vaste planten35Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 41Snoeiregiem: 100% van het oppervlak51In beplantingsvak61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.2412Vaste planten Griffioenconcept241210Maaien en mulchen vaste planten.are0.125101032015-01-01verplicht2015-012014-08-27Maaien gewas.Betreft het maaien en mulchen van vaste planten
Conform het Green to Colour concept
Uitvoering: in overleg met de directie.
.11Grootte per perceel: tot ca. 1000 m231Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 342Hoogte na het maaien ten hoogste 15mm69Vrijgekomen materialen kneuzen/versnipperen/mulchen en laten liggen3ONDERHOUD GRAS30MAAIEN3010Maaien grasveld301010Maaien grasveld, vlakare9973.005125032015-01-01verplicht2015-012014-08-29Maaien grasveld.
Aantal obstakels ca. 1,5 st. per areAantal percelen: 12Standaard beheer21Grasveldtype: recreatief grasveld .....41Horizontaal of met een talud tot 1 : 354Gerekend is met 22maaibeurt(en) per jaar en met 4maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels61Maaisel kneuzen en laten liggen .....301020Maaien grasveld talud> 1:3are1730.005125032015-01-01verplicht2015-012014-08-29Maaien grasveld.Aantal obstakels ca. 1,5 st. per areAantal percelen: 12Standaard beheer21Grasveldtype: recreatief grasveld .....42Talud 1 : 3 of steiler54Gerekend is met 22maaibeurt(en) per jaar en met 4maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels61Maaisel kneuzen en laten liggen .....3011Maaien grasveld met bollen vlak301110Maaien loof van bolgewassen, vlakm23000.005144232015-01-01verplicht2015-012014-08-26Maaien loof van bolgewassen......
Uitvoering: vanaf week 23 in overleg met de directie61Maaisel verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.301120Maaien grasveld, vlakare510.005125032015-01-01verplicht2015-012014-08-29Maaien grasveld.
Aantal obstakels ca. 1,5 st. per areAantal percelen: 12Standaard beheer21Grasveldtype: recreatief grasveld .....41Horizontaal of met een talud tot 1 : 354Gerekend is met 17maaibeurt(en) per jaar en met 4maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels61Maaisel kneuzen en laten liggen .....3012Maaien grasveld met bollen talud301210Maaien loof van bolgewassen, taludm214.005144232015-01-01verplicht2015-012014-08-26Maaien loof van bolgewassen......
Uitvoering: vanaf week 23 in overleg met de directie61Maaisel verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.301220Maaien grasveld, taludare24.005125032015-01-01verplicht2015-012014-08-29Maaien grasveld.
Aantal obstakels ca. 1,5 st. per areAantal percelen: 12Standaard beheer21Grasveldtype: recreatief grasveld .....42Talud 1 : 3 of steiler54Gerekend is met 17maaibeurt(en) per jaar en met 4maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels61Maaisel kneuzen en laten liggen .....3013Bijmaaien rondom bomen301310Bijmaaien rondom bomen.st1884.005125052015-01-01verplicht2015-012014-08-26Bijmaaien rondom bomen.Betreft: bijmaaien bomen
Afstand tot de boom 10 cm
Er dient 10 cm gras rondom de boom te blijven staan.
11Bomen in grasveld41Gerekend is met 4 beurten maaisel kneuzen en laten liggen31GRASKANTEN3110Graskanten311010Afsteken/afsnijden van graskanten, beplantingsvakm10027.005125112015-01-01verplicht2015-012014-08-29Afsteken/afsnijden van graskanten......11Langs beplantingsvakken23Afsteken of afsnijden42Gerekend is met 2onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren week: 26-28 en 42-4461Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.311020Afsteken/afsnijden van graskanten, verhardingm30915.005125112015-01-01verplicht2015-012014-08-29Afsteken/afsnijden van graskanten......13Langs verharding23Afsteken of afsnijden42Gerekend is met 2onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren week: 26-28 en 42-4461Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.32BLADRUIMEN3210Bladruimen grasveld vlak321010Grasveld vlak ontdoen van blad.are9666.005125312015-01-01verplicht2015-012015-01-01Grasveld ontdoen van blad.Betreft: gazons en gazons met bollen
Horizontaal of met een talud tot 1 : 322Gerekend is met 2onderhoudsbeurt(en) per jaar
Uitvoering:
week 46-47
week 50-5161Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.3211Bladruimen grasveld talud321110Grasveld vlak ontdoen van blad.are1575.005125312015-01-01verplicht2015-012015-01-01Grasveld ontdoen van blad.Betreft: gazons en gazons met bollen
Talud 1 : 3 of steiler22Gerekend is met 2onderhoudsbeurt(en) per jaar
Uitvoering:
week 46-47
week 50-5161Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.4ONDERHOUD BOMEN OP AFROEPDe hieronder genoemde besteksposten zijn bedoeld voor onderhoud nieuwe gebieden/ uitbreiding nieuwbouwwijken, etc.40SNOEI4010Verwijderen waterlot en wortelopslag401010Verwijderen waterlot en opslag van de stamvoetst1132.00515799Verwijderen waterlot en opslag van de stamvoetBetreft: verwijderen waterlot en wortelopslag.
Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar
Gerekend is met 1 beurt per jaar
Uitvoering dient uiterlijk in week 30 gereed te zijn
Na het verwijderen van het waterlot en/of de wortelopslag dient de boom vrij te zijn van opslag en waterlot tot de onderste gesteltak.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal41ONKRUIDBESTRIJDING4110Onkruidbestrijding boomspiegels met boomrooster411010Onkruidvrij maken boomspiegel.st16.005154012015-01-01verplicht2015-012014-08-26Onkruidvrij maken boomspiegel.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
Branden niet toegestaan
.....11Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m229Bomen in verharding met boomrooster31Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....51Boomspiegel vlak afwerken61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal411020Verwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel).st16.005154022015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspeigel.- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal4111Onkruidbestrijding boomspiegels in verharding411110Onkruidvrij maken boomspiegel.st1333.005154012015-01-01verplicht2015-012014-08-26Onkruidvrij maken boomspiegel.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
.....
.....11Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m221Bomen in verharding met open boomspiegel31Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....51Boomspiegel vlak afwerken61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal411120Verwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel).st667.005154022015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspeigel.Uitvoeringsperiode:
- april
- juni
- september
- november42Gerekend is met 4onderhoudsbeurt(en) per jaar .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal5ONDERHOUD BEPLANTINGEN OP AFROEPDe hieronder genoemde besteksposten zijn bedoeld voor onderhoud nieuwe gebieden/ uitbreiding nieuwbouwwijken, etc.51ONKRUIDBESTRIJDING BEPLANTINGEN5110Onkruidbestrijding heesters511010Onkruidvrij maken beplantingsvak, heestersm273949.005144022015-01-01verplicht2015-012014-08-29Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
.....
.....
.....11Betreft: gesloten opgaande heesters31Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....511020Verwerken vrijgekomen materiaal, heestersm236975.005144072015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.Uitvoeringsperiode:
- april
- juni
- september
- november11Betreft: gesloten opgaande heesters42Gerekend is met 4onderhoudsbeurt(en) per jaar .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal5111Onkruidbestrijding bodembedekkers511110Onkruidvrij maken beplantingsvak, bodembedekkersm220573.005144022015-01-01verplicht2015-012014-08-29Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
.....
.....
.....14Betreft: bodembedekkende heesters31Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....511120Verwerken vrijgekomen materiaal, bodembedekkersm210287.005144072015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.Uitvoeringsperiode:
- april
- juni
- september
- november14Betreft: bodembedekkende heesters42Gerekend is met 4onderhoudsbeurt(en) per jaar .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal5112Onkruidbestrijding bodembedekkende (Mediland)511210Onkruidvrij maken beplantingsvak, (Mediland) rozenm23867.005144022015-01-01verplicht2015-012014-08-29Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
.....
.....
.....11Betreft: gesloten opgaande heesters31Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....511220Verwerken vrijgekomen materiaal, (Mediland) rozenm21934.005144072015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.Uitvoeringsperiode:
- april
- juni
- september
- november14Betreft: bodembedekkende heesters42Gerekend is met 4onderhoudsbeurt(en) per jaar .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal5113Onkruidbestrijding vaste planten511310Onkruidvrij maken beplantingsvak, vaste plantenm22188.005144022015-01-01verplicht2015-012014-08-29Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
.....
.....
.....16Betreft: kruidachtigen31Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....511320Verwerken vrijgekomen materiaal, vaste plantenm21094.005144072015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.Uitvoeringsperiode:
- april
- juni
- september
- november16Betreft: kruidachtigen42Gerekend is met 4onderhoudsbeurt(en) per jaar .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal5114Onkruidbestrijding hagen511410Onkruidvrij maken haagvoet.m1628.005144032015-01-01verplicht2015-012014-08-29Onkruidvrij maken haagvoet.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
.....
.....
.....12Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m31Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....511420Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).m814.005144102015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet.Uitvoeringsperiode:
- april
- juni
- september
- november12Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m42Gerekend is met 4onderhoudsbeurt(en) per jaar .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal5115Onkruidbestrijding blokhagen511510Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).m24806.005144042015-01-01verplicht2015-012014-08-29Onkruidvrij maken haagvoet.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
.....
.....
.....Haagvoet van blokhagen; totaal .....31Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....511520Verwerken vrijgekomen materiaal (blokhaag).m22403.005144112015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet.Uitvoeringsperiode:
- april
- juni
- september
- november12Gerekend is met 4onderhoudsbeurt(en) per jaar .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal5116Onkruidbestrijding bosplantsoen511610Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.m29856.005144012015-01-01verplicht2015-012014-08-29Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.Betreft: grove heesters / bosplantsoen.
.....
.....Leeftijd van de beplanting divers.11Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 329Diverse plantafstanden en plantverbanden42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....51Bewerkingsdiepte tussen de rijen ten hoogste 0,05 m62Bewerkingsdiepte in de rijen ten hoogste 0,05 m511620Verwerken vrijgekomen materiaal, bosplantsoenm24928.005144072015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.Uitvoeringsperiode:
- april
- juni
- september
- november16Betreft: kruidachtigen42Gerekend is met 4onderhoudsbeurt(en) per jaar .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal511630Uitmaaien rand beplantingsvak.m358.005144222015-01-01verplicht2015-012014-08-26Uitmaaien rand beplantingsvak......Gerekend is met 2onderhoudsbeurt(en):
week 24-26
week 37-39Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen van diverse leeftijden11Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 329Diverse plantafstanden en plantverbanden31Bewerkingsbreedte: ca. 1 m42Tussen en in de rijen maaien52Maaisel verzamelen en vervoeren ..
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal5117Onkruidbestrijding struikrozen511710Onkruidvrij maken beplantingsvak, struikrozenm23.005144022015-01-01verplicht2015-012014-08-29Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.Uitvoering in vaste volgorde volgens goed gekeurd werkplan
Uitvoeringsperiode:
- april
- mei
- juni
- juli
- augustus
- september
- oktober
- november
.....
.....
.....15Betreft: struikrozen31Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....511720Verwerken vrijgekomen materiaal, struikrozenm22.005144072015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.Uitvoeringsperiode:
- april
- juni
- september
- november15Betreft: struikrozen42Gerekend is met 4onderhoudsbeurt(en) per jaar .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal52KNIPPEN HAGEN5210Knippen hagen521010Knippen van hagen. 2x per jaarm21201.005144272015-01-01verplicht2015-012014-08-27Knippen van (blok)hagen.Betreft: hagenPlantsoort van de haag: divers
week 24-26
week 37-3914De zijkanten en de bovenkant van de haag 32Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m43Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m52Aantal beurten: 2 61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.521020Knippen van blokhagen. 2x per jaarm2407.005144272015-01-01verplicht2015-012014-08-27Knippen van (blok)hagen.Betreft: blokhagenPlantsoort van de haag: diversen
week 24-26
week 37-3914De zijkanten en de bovenkant van de haag 21Betreft: blokhaag33Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m43Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m52Aantal beurten: 2 61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.53RANDSNOEI5310Bosplantsoen531010Snoeien rand beplantingsvak.m300.005144252015-01-01verplicht2015-012014-08-26Snoeien rand beplantingsvak.Betreft bosplantsoen
Uitvoering week 28-3021Betreft: gesloten opgaande beplanting31Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.5311Heesters en (botanische) rozen531120Snoeien rand beplantingsvak heesters en rozenm4438.005144252015-01-01verplicht2015-012014-08-26Snoeien rand beplantingsvak.Betreft heesters en rozen
Uitvoering week 28-3021Betreft: gesloten opgaande beplanting32Takken verwijderen tot 0,2m uit de kant van de verharding , straatmeubilair, bebouwing, erfafscheidingen etc.61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.5312Bodembedekkers531220Snoeien rand beplantingsvak bodembedekkersm1621.005144252015-01-01verplicht2015-012014-08-26Snoeien rand beplantingsvak.Betreft bodembedekker
Uitvoering week 28-3021Betreft: gesloten opgaande beplanting32Takken verwijderen tot 0,2m uit de kant van de verharding , straatmeubilair, bebouwing, erfafscheidingen etc.61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.54SNOEIEN5410Snoeien rozen541010Snoeien struikrozen.m21.005144262015-01-01verplicht2015-012014-08-29Snoeien struikrozen.Uitvoeren week 1411Voorjaarssnoei 3 tot 5 sterkste takken (evenwichtig verdeeld over de plant) op het 3e oog vanaf het maaiveld terugsnoeien
Overige takken geheel wegnemen61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.541020Snoeien struikrozen.m21.005144262015-01-01verplicht2015-012014-08-29Snoeien struikrozen.Uitvoeren week 3012Zomersnoei .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.5411Terugknippen vaste planten traditioneel541110Terug knippen vaste plantenm2261.005144242015-01-01verplicht2015-012014-08-29Snoeien sierplantsoen.Uitvoering: in overleg met de directie.11Verjongingssnoei .....29Betreft: vaste planten35Dichtheid: 200 of meer st/100 m241Snoeiregiem: 100% van het oppervlak51In beplantingsvak61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.5412Vaste planten Griffioenconcept541210Maaien en mulchen vaste planten.are0.125101032015-01-01verplicht2015-012014-08-27Maaien gewas.Betreft het maaien en mulchen van vaste planten
Conform het Green to Colour concept
Uitvoering: in overleg met de directie.11Grootte per perceel: tot ca. 1000 m231Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 342Hoogte na het maaien ten hoogste 15mm69Vrijgekomen materialen kneuzen/versnipperen en laten liggen6ONDERHOUD GRAS OP AFROEPDe hieronder genoemde besteksposten zijn bedoeld voor onderhoud nieuwe gebieden/ uitbreiding nieuwbouwwijken, etc.60MAAIEN6010Maaien grasveld601010Maaien grasveld, vlakare997.005125032015-01-01verplicht2015-012014-08-29Maaien grasveld.
Aantal obstakels ca. 1,5 st. per areAantal percelen: 12Standaard beheer21Grasveldtype: recreatief grasveld .....41Horizontaal of met een talud tot 1 : 354Gerekend is met 22maaibeurt(en) per jaar en met 4maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels61Maaisel kneuzen en laten liggen .....601020Maaien grasveld talud> 1:3are172.005125032015-01-01verplicht2015-012014-08-29Maaien grasveld.Aantal obstakels ca. 1,5 st. per areAantal percelen: 12Standaard beheer21Grasveldtype: recreatief grasveld .....42Talud 1 : 3 of steiler54Gerekend is met 22maaibeurt(en) per jaar en met 4maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels61Maaisel kneuzen en laten liggen .....6011Maaien grasveld met bollen vlak601110Maaien loof van bolgewassen, vlakm2300.005144232015-01-01verplicht2015-012014-08-26Maaien loof van bolgewassen......
Uitvoering: vanaf week 23 in overleg met de directie61Maaisel verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.601120Maaien grasveld, vlakare51.005125032015-01-01verplicht2015-012014-08-29Maaien grasveld.
Aantal obstakels ca. 1,5 st. per areAantal percelen: 12Standaard beheer21Grasveldtype: recreatief grasveld .....41Horizontaal of met een talud tot 1 : 354Gerekend is met 17maaibeurt(en) per jaar en met 4maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels61Maaisel kneuzen en laten liggen .....6012Maaien grasveld met bollen talud601210Maaien loof van bolgewassen, taludm21.405144232015-01-01verplicht2015-012014-08-26Maaien loof van bolgewassen......
Uitvoering: vanaf week 23 in overleg met de directie61Maaisel verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.601220Maaien grasveld, taludare2.405125032015-01-01verplicht2015-012014-08-29Maaien grasveld.
Aantal obstakels ca. 1,5 st. per areAantal percelen: 12Standaard beheer21Grasveldtype: recreatief grasveld .....42Talud 1 : 3 of steiler54Gerekend is met 17maaibeurt(en) per jaar en met 4maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels61Maaisel kneuzen en laten liggen .....6013Bijmaaien rondom bomen601310Bijmaaien rondom bomen.st188.005125052015-01-01verplicht2015-012014-08-26Bijmaaien rondom bomen.Betreft: bijmaaien bomen
Afstand tot de boom 10 cm
Er dient 10 cm gras rondom de boom te blijven staan.
11Bomen in grasveld41Gerekend is met 4 beurten maaisel kneuzen en laten liggen61GRASKANTEN6110Graskanten611010Afsteken/afsnijden van graskanten, beplantingsvakm1002.005125112015-01-01verplicht2015-012014-08-29Afsteken/afsnijden van graskanten......11Langs beplantingsvakken23Afsteken of afsnijden42Gerekend is met 2onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren week: 26-28 en 42-4461Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.611020Afsteken/afsnijden van graskanten, verhardingm3092.005125112015-01-01verplicht2015-012014-08-29Afsteken/afsnijden van graskanten......13Langs verharding23Afsteken of afsnijden42Gerekend is met 2onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren week: 26-28 en 42-4461Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.62BLADRUIMEN6210Bladruimen grasveld621010Grasveld ontdoen van blad.are967.005125312015-01-01verplicht2015-012015-01-01Grasveld ontdoen van blad.Betreft: gazons en gazons met bollen22Gerekend is met 2onderhoudsbeurt(en) per jaar
Uitvoering:
week 46-47
week 50-5161Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.6211Bladruimen grasveld talud621110Grasveld ontdoen van blad.are1575.005125312015-01-01verplicht2015-012015-01-01Grasveld ontdoen van blad.Betreft: gazons en gazons met bollen22Gerekend is met 2onderhoudsbeurt(en) per jaar
Uitvoering:
week 46-47
week 50-5161Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar erkende verwerkings inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.7INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL70INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL7010Inzetten werkploeg701010T.b.s. Inzetten vaste werkploeg 3 manuur24.006111012015-01-01verplicht2015-012014-12-08Ter beschikking stellen van werknemers.Inzetten vaste werkploeg 3 werknemers19Betreft: Vaste werkploeg samenstelling die zelfstandig diverse reguliere groenvoorzienings / hovenierswerkzaamheden kan uitvoeren (bestaande uit 3 werknemers);
-1 Voorman niveau 3 zelfstandig beroeps beoefenaar groenvoorziening algemeen- 2 medewerkers groen voorzieningen niveau 2 (beginnend beroepsbeoefenaar).
- incl.bestelbus(of aanhanger) met mogelijkheid tot laden en kiepen van groenafval;
- Inclusief handgereedschap en klein gemotoriseerd/accu handgereedschap zoals een bosmaaier, bladblazer, motorkettingzaag, heggeschaar, etc.701020T.b.s. Inzetten maaiploeg 2 manuur24.006111012015-01-01verplicht2015-012014-12-08Ter beschikking stellen van werknemers.Werkploeg bestaande uit 2 werknemers;19Betreft: Maaiploeg, bijmaaien obstakels.
-1 Voorman niveau 3 zelfstandig beroeps beoefenaar
groenvoorziening algemeen
- 1 medewerker groenvoorzieningen niveau 2
(beginnend beroepsbeoefenaar)
- incl.bestelbus(of aanhanger) met mogelijkheid tot laden en
kiepen van groenafval;
- Inclusief handgereedschap en klein gemotoriseerd
handgereedschap zoals een bosmaaier, bladblazer, etc.7011Inzetten werknemer701110T.b.s. werknemer, incl.. handgereedschapuur24.006111012015-01-01verplicht2015-012014-12-08Ter beschikking stellen van werknemers.Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden11Werknemers: voor uitvoeren diverse (hoveniers) werkzaamheden
Inclusief handgereedschap en klein gemotoriseerd/accu handgereedschap zoals een bosmaaier, bladblazer, motorkettingzaag, heggeschaar, etc.701120T.b.s. werknemer, excl. handgereedschapuur24.006111012015-01-01verplicht2015-012014-12-08Ter beschikking stellen van werknemers.Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden11Werknemers: voor uitvoeren diverse (hoveniers) werkzaamheden
7012Inzetten materieel701210T.b.s. vrachtauto.uur24.006112042016-02-23verplicht2015-012016-01-20Ter beschikking stellen van een vrachtauto.incl. bediening14Laadvermogen: ten minste 12 ton22Hydraulisch kipbaar31Met hydraulische laad- en losinrichting41.....701220T.b.s. mobiele versnipperaar.uur24.006112072016-02-23verplicht2015-012016-01-20Ter beschikking stellen mobiele versnipperaar.inclusief opvangbak van ca. 5 m3
excl. bediening14Capaciteit: ten minste tot 160 mm takdikte701230T.b.s. hydraulische graafmachine.uur24.006112032016-02-23verplicht2015-012016-01-20Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.Rupsgraafmachine
tot 3 ton, inclusief diverse grondbakken
incl. bediening
21.....701240T.b.s. hydraulische graafmachine.uur24.006112032016-02-23verplicht2015-012016-01-20Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.Wielgraafmachine
tot 20 ton, inclusief diverse grondbakken en sorteergrijper.
incl. bediening21.....701250T.b.s. tractor met freesuur24.006112062016-02-23verplicht2015-012016-01-20Ter beschikking stellen van een tractor.incl. bediening11Vermogen: ten minste 75kW21Hulpvoorzieningen: frees werkbreedte 2m701260T.b.s. tractor met rotorkopeguur24.006112062016-02-23verplicht2015-012016-01-20Ter beschikking stellen van een tractor.incl. bediening11Vermogen: ten minste 75kW21Hulpvoorzieningen: rotorkopeg; werkbreedte 2m701270T.b.s. tractor met zaaimachineuur24.006112062016-02-23verplicht2015-012016-01-20Ter beschikking stellen van een tractor.incl. bediening11Vermogen: ten minste 75kW21Hulpvoorzieningen: zaaimachine; werkbreedte 2m701280T.b.s. tractor met gronddumperuur24.006112062016-02-23verplicht2015-012016-01-20Ter beschikking stellen van een tractor.incl. bediening11Vermogen: ten minste 75kW21Hulpvoorzieningen: gronddumper; 20 ton8VERKEERSMAATREGELEN81VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK8120Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg ETW812010Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg 1221EUR06201052015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook.
Betreft: erftoegangswegen (ETW).11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 122162Met materiaal van de aannemer812020Toep. rijdende afzetting op enkelbaansweg 1222aEUR06201052015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook.
Betreft: erftoegangswegen (ETW).11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222a62Met materiaal van de aannemer8121Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg ETW812110Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg 1201EUR06201052015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden
naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald.
Betreft: erftoegangswegen (ETW).11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 120162Met materiaal van de aannemer812120Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 1221.EUR06201032015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan.
Betreft: erftoegangswegen (ETW).11Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 122162Met materiaal van de aannemer82VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK GOW8220Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg GOW822010Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg GOWEUR06201052015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW).11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a62Met materiaal van de aannemer822020Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg GOWEUR06201052015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW).11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b62Met materiaal van de aannemer8221Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW822110Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOWEUR06201052015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden
naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW).11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1301a62Met materiaal van de aannemer822120Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW.EUR06201052015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden
naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW).11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1301b62Met materiaal van de aannemer83VERKEERSMAATREGELEN OP VOET- EN FIETSPADEN8320Toepassen rijdende afzetting op voetpad832010Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 110EUR06201042015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden
op en vanaf het voetpad, waarbij het voetpad wordt versmald.11Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 110562Met materiaal van de aannemer8321Toepassen rijdende afzetting op fietspad832110Toepassen afzetting(en) op fietspad 1125EUR06201042015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden
op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald.11Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 112562Met materiaal van de aannemer832120Toepassen afzetting(en) op fietspaden 1126EUR06201042015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden
op en vanaf het fietspad (in twee richtingen bereden), waarbij het fietspad wordt versmald.11Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 112662Met materiaal van de aannemerTRANSPORT SUBTOTAAL9Staartposten91Eenmalige kosten910010...................................EUR0910020...................................EUR0910030...................................EUR0910040...................................EUR0910050...................................EUR0918870KortingEUR918880Overige eenmalige kostenEUR919990Totaal eenmalige kostenEUR92Uitvoeringskosten929990UitvoeringskostenEUR93Algemene kosten939990Algemene kostenEUR94Winst en risico949990Winst en risicoEUR95Stelposten950010Stelpost AlgemeenEUR5000.006105012015-01-01verplicht2015-012014-10-24Stelpost.Betreft: Stelpost algemeenOp de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:11Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden61.....950020Stelpost Plantsoen herstelEUR7500.006105012015-01-01verplicht2015-012014-10-24Stelpost.Betreft: Stelpost plantsoen herstelOp de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:11Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden61.....950030Stelpost Herstel grasvegetatieEUR5000.006105012015-01-01verplicht2015-012014-10-24Stelpost.Betreft: Stelpost herstel grasvegetatieOp de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:11Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden61.....96Bijdragen960010Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)EUR0.15960020Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)EUR0.15Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

de ..................................................................................... 20.....

De inschrijver(s),3. Bepalingen01ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF01ALGEMENE BEPALINGEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN01Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.02De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.03In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing de definitieve tekst ‘Actualisering beeldkwaliteit, December 2018’.04Het document ‘Actualisering beeldkwaliteit, December 2018’ is gratis als pdfbestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.05De Gedragscode soortbescherming gemeente, Stadswerk, 4 december 2020 is op dit werk van toepassing.https://www.stadswerk.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1847788032010-10-01verplicht10-102010-10-01INSCHRIJVINGSSTAAT06In afwijking op het gestelde in artikel 01.01.03 van de Standaard mogen er geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotaal. Eventuele opbrengsten of kortingen dienen opgenomen te worden in de prijzen per eenheid.142010-10-01verplicht10-102010-10-01AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV 201201Aan paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 wordt de volgende bepaling toegevoegd:"d. indien de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten dat het werk of enig onderdeel daarvan een gebrek bevat". 02De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.03In tegenstelling tot het in artikel 49 Beslechting van geschillen van de UAV 2012 vernoemde, zullen alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige opdracht dan wel van nadere opdrachten, die daarvan het gevolg mochten zijn, uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter, tenzij partijen nader schriftelijk overeenkomen het geschil te laten beslechten door arbitrage.02BETALINGSREGELING: AANNEMINGSSOM012010-10-01verplicht10-102010-10-01BETALING01De aannemer vult wekelijks een weekrapport in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de maandag vóór12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie. Vier weekrapporten is een termijn.04In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 04 van de Standaard verschijnt de laatste betalingstermijn binnen 3 weken na oplevering van het werk.03BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN032010-10-01verplicht10-102010-10-01VERREKENPRIJZEN VOOR VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN03Indien hoeveelheden vermeld in de kolom 'omschrijving' wijzigen gedurende de besteksperiode bij besteksposten met de eenheid 'week' zijn paragraaf 38 en 39 van de UAV 2012 van toepassing.05BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES012010-10-01verplicht10-102010-10-01INDIENEN DECLARATIES01De aannemer mag zijn declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard indienen bij de opdrachtgever nadat de termijnstaat én de voortgangsrapportages door de directie akkoord bevonden en ondertekend zijn. 02De declaratie zoals bedoeld in artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard moet gericht worden aan:De adresgegevens ten behoeve van het indienen van de declaratie zullen de aannemer voor het verschijnen van de eerste termijn worden meegedeeld’.04De aannemer dient meer- en minderwerk te vermelden in de voortgangsrapportage.05Eventuele declaraties voor meerwerk, uren en dergelijke vooraf schriftelijk met onderbouwing vermelden in de voortgangsrapportage ter goedkeuring. Indien dit niet gebeurt, vindt er in ieder geval geen verrekening plaats.07ZEKERHEIDSTELLING012010-10-01verplicht10-102010-10-01WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING01Een zekerheidstelling als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard wordt niet verlangd.08BIJDRAGEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK01Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. 022010-10-01verplicht10-102010-10-01BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT01Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd. 10PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN022010-10-01verplicht10-102010-10-01ONTHEFFING RVV01Indien de aannemer voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijkerwijs de wegenverkeerswetgevingmoet overtreden, heeft hij hiervoor een ontheffing nodig.Een ontheffing is onder meer nodig voor het buiten de venstertijden rijden met een motorvoertuig in het autovrijgebied en fietspaden.De aannemer dient deze ontheffing aan te vragen via de website van de gemeente Westland.aanvraagformulier RVV-ontheffing is te downloaden via de websitewww.gemeentewestland.nl/home/vergunningen/overige-vergunningen/overige-ontheffingen-en-vergunningen11VERBAND MET ANDERE WERKEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN01In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - Reconstructie werkzaamheden openbare ruimte- Aanleg werkzaamheden openbare ruimte - Evenementen - Werkzaamheden bomen- Werkzaamheden bosplantsoen 02De aannemer moet zijn werkzaamheden afstemmen met bovengenoemde werkzaamheden door zelf contact te zoeken met betreffende partijen die deze werkzaamheden uitvoeren. 13KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN062010-10-01verplicht10-102010-10-01ALGEMEEN02Werkzaamheden dienen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 7.00 tot 18.00 uur uitgevoerd te worden03In verband met geluidsoverlast e.d. dienen werkzaamheden bij scholen buiten schooltijd te worden uitgevoerd. De schooltijden zijn: van 8.30 uur tot 15.30 uur04Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 02 en lid 03 zijn alleen toegestaan na overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie082010-10-01verplicht10-102010-10-01DAGBOEK, LIJSTEN EN RAPPORTEN01In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.02In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012.16VERZEKERINGEN022010-10-01verplicht10-102010-10-01CAR-VERZEKERING01De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken volgens het bestek tot een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten.02De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikneming door de opdrachtgever voor oplevering wordt beperkt tot de dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds alsdan overgang van risico plaatsvindt.03Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de hoofdaannemer, aannemer(s), onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect(en), adviseur(s), constructeur(s), de eigenaar van het werk en voor zover nog niet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met het verzekerde werk op het bouw- /montageterrein aanwezig zijn04De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde bedragen:- het werk tegen materiële schade;-schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden.- schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.- eigendommen van de bouwdirectie en personeel.05De CAR-verzekering biedt onder andere geen dekking tegen:- schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;- bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;- schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de verzekerde.06Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan voordoen. Schaden, welke optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn onderaannemers(s) of tijdens het transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt. De aannemer dient zichzelf tegen dergelijke schaden te verzekeren.07Het eigen risico komt in alle gevallen voor rekening van de aannemer.08De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de opdrachtgever die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.09Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden is als bijlage aan het bestek toegevoegd.10De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de aannemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.11Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de verwachtingen van de aannemer wordt geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.12Voor alle verzekerde rubrieken geldt dat de CAR-verzekering een primaire dekking zal verlenen.17VRIJGEKOMEN MATERIALEN072010-10-01verplicht10-102010-10-01PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN01Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt niet verlangd.02 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn. In het geval dat vrijgekomen materialen niet aan het einde van de dag afgevoerd zijn kan een korting van zevenhonderdvijftig euro (EUR 750,=) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.18BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE012010-10-01verplicht10-102010-10-01UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN01In afwijking op artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard wordt alle vegetatie binnen het werkgebied beschouwdals te handhaven vegetatie, tenzij deze vegetatie als te verwijderen is aangemerkt.02Voor het geval een boom ten behoeve van de werkzaamheden moet worden gesnoeid, geschiedt dit in overleg met de directie, zonder toestemming wordt dit beschouwd als schade aan bomen.032010-10-01verplicht10-102010-10-01MELDEN VAN SCHADE02In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.03 van de Standaard dienen alle schades directgerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van delocatie van de schade. In het geval dat schades niet tijdig gemeld worden, wordt een korting van vijftienhonderd euro ( € 1500,=) per gebeurtenis toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.042010-10-01verplicht10-102010-10-01SCHADEVERGOEDING01In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 tot en met 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen, houtachtige gewassen, en kruidachtige vegetatie:- honderd euro (€ 100,=) per m2 houtachtige gewassen, vaste planten en eenjarige;- twintig euro (€ 20,=) per m2 kruidachtige vegetatie en bermen/taluds.Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.02Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna. Het betreft:- zevenhonderdvijftig euro (€ 750,=) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat.- vijftienhonderd euro euro (€ 1500,=) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat en deze niet gemeld is, maar wel geconstateerd wordt door de directie of toezichthouder.- zevenhonderdvijftig euro (€ 750,=) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.- vijftienhonderd euro euro (€ 1500,=) per m2 indien het om een groeiplaats van beschermde flora gaat en deze niet gemeld is, maar wel geconstateerd wordt door de directie of toezichthouder. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of directie zijn voor rekening van de aannemer.052010-10-01verplicht10-102010-10-01SCHADEVERGOEDING BOMEN01In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging van bomen, vastgesteld volgens de methode van de NVTB bovenop een korting van zevenhonderdvijftig euro ( € 750,=). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.02In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 04 van de Standaard wordt voor de schadeberekening een beëdigd taxateur van bomen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Beëdigd Taxateurs van Bomen aangesteld. Detaxatiekosten komen geheel voor rekening van de aannemer.062010-10-01verplicht10-102010-10-01SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN01In afwijking op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.18.06 en lid 02 van artikel 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heesters, vaste planten of grassen en kruiden:honderd euro ( EUR 100,00) per m2 heesters of vaste planten;vijfendertig euro (EUR 35,00) per m2 gras- of kruidenvegetatie.Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade.072010-10-01verplicht10-102010-10-01SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE01Ter verduidelijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.07 wordt bepaald dat onder kruidachtige vegetatie ook "vaste planten" wordt verstaan.082010-10-01verplicht10-102010-10-01SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA01Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna.Het betreft:- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer. 19ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN022010-10-01verplicht10-102010-10-01COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)01Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.02Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van hetArbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.22TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN032010-10-01verplicht10-102010-10-01PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.03 van de Standaard geldt: Binnen 1 week na de dag waarop de opdracht van het werk is verleend dient de aannemer een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lig 06 van de U.A.V. 2012 in bij de directie. In dit werkplan dient de bij dit werk voorgeschreven gedragscode Wet Natuurbescherming uitgewerkt te zijn in een plan van aanpak.25VAKOPLEIDING022010-10-01verplicht10-102010-10-01EISEN PERSONEEL01Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.02Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.03Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.04Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.26ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01BOUWVERGADERING01Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst in principe vier wekelijks een bouwvergadering gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over termijnstaten en voortgang werkzaamheden. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een extra overleg met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.02De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01.Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.28UITVOERINGSASPECTEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01WEERS- EN UITVOERINGSASPECTEN01Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van het werk of onderdelen ervan ten gevolge van weers- of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of onderdelen ervan te onderbreken voor zolang deze omstandigheden naar het oordeel van de directie voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.02De aannemer dient zich voorafgaand aan de werkzaamheden zich te vergewissen van werkbare terreinomstandigheden. Bij een niet werkbaar terrein dient hij de directie hiervan direct op de hoogte te brengen.30WETGEVING012010-10-01verplicht10-102010-10-01WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT01De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste: a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen; b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.02De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.03De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever deboeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.04Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.05De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.51GROENVOORZIENINGEN0GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN1BEGRIPPEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01ALGEMEEN01Te verstaan is onder:z. Bosplantsoen: Gevarieerde gemengde (inheemse) beplanting van zowel struik als boomvormers met eventueel een kruiden- en klimplantenbegroeiing (zoom, mantel, kern opbouw). Ook de boomvormers vallen onder bosplantsoen. Deze worden niet individueel beheerd zoals straat- en laanbomen maar op oppervlakte gewijze. aa. Hinderlijke takken tot op de stobbe verwijderen: betreft hinderlijke takken, die zich buiten het plantvak bevinden, afgestorven takken, gebroken takken dan wel takken die onder de gegeven omstandigheden, een onveilige toestand creëren, of schade kunnen veroorzaken. Deze takken dienen in z'n geheel verwijderd te worden tot op de stam of stobbe. Inzet van heggeschaar, messenbalk en dergelijke zijn hierbij niet toegestaan.2GRAS EN KRUIDACHTIGEN1BEGRIPPEN022010-10-01verplicht10-102010-10-01ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN03Het gestelde in bepaling 51.21.02 lid 03 van de Standaard is van toepassing, waarbij voor 'afstand 0,50 m uit de stam van een boom' moet worden gelezen '0,25 m'.06Het maaien m.b.v. een slagmes is niet toegestaan.3INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01VOLGORDE TE MAAIEN PERCELEN01De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.032010-10-01verplicht10-102010-10-01AANWEZIGHEID JONGE BEPLANTINGEN01Ca. 2% van het te onderhouden areaal bosplantsoen, heesters, bodembedekkers, hagen, vaste planten en rozen betreft beplanting tot 3 jaar na aanplant.4BEPLANTINGEN1BEPLANTINGEN032010-10-01verplicht10-102010-10-01ZAAILINGEN05In aanvulling op het gestelde in artikel 51.41.03 lid 01; k, van de Standaard dienen zaailingen met wortel en al verwijderd te worden.2EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN072010-10-01verplicht10-102010-10-01KNIPPEN VAN (BLOK)HAGEN EN (RAND)SNOEIEN VAN BEPLANTINGEN07In aanvulling op het bepaalde in 51.42.07 lid 5 van de Standaard 2015 geldt dat de snoeivlakken na knippen of snoeien van hagen, heesters, bodembedekkers, botanische rozen en struikrozen geen kneuzingen mogen vertonen.62VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING0ALGEMEEN2EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING012010-10-01verplicht10-102010-10-01ALGEMEEN01Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden afgesloten en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft de uitvoering van het werk ondergeschikt aan het doorgaande verkeer.02de voor de uitvoering nodige bouwstoffen dan wel uitkomende bouwstoffen niet binnen 1,50 m uit de buitenkant van de verharding van de rijbaan of 0,75 m uit de kant van fietspaden plaatsen en geplaatst houden.04In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, politie, wegbeheerer of ander bevoegd gezag tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregelen geeft de aanmeer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.05Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op de eerste aanzegging van de directie het betreffende weggedeelte herstellen respectievelijk reinigen voor rekening van de aannemer. Bij constatering van bovenstaande kan een korting van zevenhonderdvijftig euro (EUR 750,=) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.06Schades en gevolgschades bij plaatsen borden en verwijzingen ed. zijn voor rekening aannemer.07Verkeersmaatregelen en ongevallen dienen altijd zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan de directie.4RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING012010-10-01verplicht10-102010-10-01ALGEMEEN01Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting van zevenhonderdvijftig Euro (€750,=) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.5BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING012010-10-01verplicht10-102010-10-01MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER01Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd, conform het formulier "Aanvraag toestemming tijdelijke verkeersmaatregelen op gemeentelijke wegen".Zie: https://www.gemeentewestland.nl/verkeer-en-vervoer/tijdelijke-verkeersmaatregelen.html Op het aanvraagformulier staan de minimale aanvraagtermijnen bij verschillende verkeerssituaties en wegtypes. Het plan dient binnen de in het aanvraagformulier gestelde termijnen voor aanvang van de werkzaamheden door de aannemer afgestemd te worden met de directie en tevens ter goedkeuring te worden voorgelegd aan Bereikbaar Westland.Bereikbaar Westland beoordeelt het plan van aanpak / de aanvraag binnen een termijn van twee weken. Door Bereikbaar Westland verlangde wijzigingen zullen schriftelijk of per elektronisch bericht aan de aannemer worden meegedeeld. De wijzigingen dienen binnen een door Bereikbaar Westland te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit elektronisch bericht aan Bereikbaar Westland en de directie mee.Pas na digitale goedkeuring van Bereikbaar Westland mag met de uitvoering van de daarin beschrevenverkeersmaatregelen worden begonnen.02Zonder toestemming van Bereikbaar Westland en de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen nietworden gewijzigd. In het geval dat plan van aanpak wordt overtreden wordt een korting van zevenhonderdvijftig euro (EUR 750,=) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.64WET NATUURBESCHERMING1DEELHOOFDSTUK 64.17MEET -EN VERREKENMETHODE012010-10-01verplicht10-102010-10-01VERREKENEN01De kosten voortkomend uit het toepassen van de Gedragscode soortbescherming gemeenten, Stadswerk, 4 december 2020, dienen bij de prijzen per eenheid inbegrepen te zijn.Vrij gedeelte na bestek01..........Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten01.......... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: D2021-02349-P4 Groenonderhoud Perceel 4 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: D2021-02349-P4 ..... (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2015. In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: D2021-02349-P4 Groenonderhoud Perceel 4 I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)