Arial 11 9 2020-05 1.9 15/04/2020 2020-14 Reinigen kolken en lijngoten 2020-10-12 2020-10-30 0123 125931 1900-01-01 1422 842AF42EF6E27EAC0D8428AB241E2F7C Gemeente Lansingerland, Team Projecten
RAW-raamovereenkomst Reinigen kolken en lijngoten
Bestek 2020-14 opgesteld door: Pro Infra B.V. Gemeente Lansingerland, Team Projecten
RAW-raamovereenkomst Reinigen kolken en lijngoten
Bestek 2020-14 opgesteld door: Pro Infra B.V. Vrij gedeelte voor overeenkomst 01 GEMEENTE LANSINGERLAND Besteknr.: 2020-14 Projectnr.: POR 384 Reinigen kolken en lijngoten ten behoeve van de gemeente Lansingerland Status ___________________________ Status:Definitief v1 Versiedatum:30 oktober 2020 Opdrachtgever: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland, Team Projecten
RAW-raamovereenkomst Reinigen kolken en lijngoten
Bestek 2020-14 opgesteld door: Pro Infra B.V. 1. Algemeen 01 Opdrachtgever Naam: Burgemeester van Gemeente Lansingerland Adres: Postbus 1 Postcode: 2650 AA Woonplaats: Berkel en Rodenrijs URL: www.Lansingerland.nl Telefoonnummer: 010-8004000 : +31(0)108004000 E-mailadres: info@Lansingerland.nl Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 02 Directie De directie zal worden gevoerd door of namens Team Projecten van het domein Ruimte en Economie van de gemeente Lansingerland. Voorbeeld:De directie zal worden gevoerd door ......................Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 03 Locatie De in het kader van deze RAW-raamovereenkomst uit te voeren deelopdrachten kunnen zich op elke locatie binnen de gemeentegrenzen van gemeente Lansingerland bevinden. De werklocatie's van het reinigen van kolken zijn divers, zie hiervoor bij dit bestek toegevoegde tekeningen. De opdrachtnemer dient rekening te houden dat de beheerelementen in een groengebied, woonwijken of in smalle, drukke straten in het centrumgebied onderhouden moeten worden. De aannemer dient het in te zetten materieel af te stemmen op de locatie van het beheerelement. Per deelopdracht zal de onderlinge verhouding en omvang kunnen verschillen. De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden. 04 Algemene beschrijving De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: a. machinaal reinigen kolken/lijngoten; b. handmatig reinigen kolken/lijngoten; c. reinigen slibvangputten (voorzien van lamellenfilters); d.afvoer RKG-slib; e. vaststellen en registreren van toestandsaspecten (locatie in RDN-coördinaten en technische staat van onderhoud, Lijngoten niet als puntcoördinaten aangeven maar als lijn). f.het verrichten van bijkomende werkzaamheden. Tot de opdracht behoort het onderhoud van de kolken en lijngoten in Lansingerland waar de gemeente Lansingerland als beheerder verantwoordelijk voor het onderhoud is. De gemeente Lansingerland kan/heeft ook delen van het onderhoud in beheer gegeven bij burgers, sportparken, parkmanagement, projectontwikkelaars, eigen buitendienst en/of recreatieschappen, deze arealen behoren niet tot de opdracht. Gedurende de looptijd van de opdracht kunnen delen van het beheerareaal toegevoegd of verminderd worden waardoor de omvang van de opdracht wijzigt. Bijvoorbeeld in het kader van burgerparticipatie, overdracht aan een parkmanagement of wijzigingen in werkzaamheden van de eigen buitendienst. Werkzaamheden als bedoeld in de onderhavige RAW-raamovereenkomst die echter onderdeel uitmaken van reeds aanbestede of nog aan te besteden multidisciplinaire projecten behoren nadrukkelijk niet tot de werkingssfeer van deze RAW-raamovereenkomst. Ook uitgesloten zijn werkzaamheden die plaatsvinden aan punt- en lijnafwatering vanuit herinrichting, renovatie- en/of nieuwbouwprojecten Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.Geen hoeveelheden opnemen.Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 05 Tijdsbepaling 1. De overeenkomst treedt in werking op 6 januari 2021 en loopt tot en met 31 december 2023 met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst onder gelijkblijvende voorwaarden. De verlenging betreft twee maal (2) een periode van maximaal twaalf (12) maanden. 2. De deelopdracht reiniging jaarlijks in geheel gerede toestand uitvoeren binnen 70 werkbare werkdagen. Werkzaamheden te starten op 1 februari en op te leveren uiterlijk 1 juli van het betreffende jaar. De optionele deelopdracht reinigen extra reinigen van vuilgevoelige straten en/of buurten starten op 1 oktober en opleveren uiterlijk 1 november van het betreffende jaar. 3. De deelopdrachten opleveren per kern, met deel opleveringen per wijk. Opleveren inclusief de rapportages. 4. De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zullen door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd. De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren. De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. 5. Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met de aaneengesloten uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen. Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden te laten uitvoeren. 6. Indien niet binnen de overeengekomen de volledige verrichting van de Aannemingsovereenkomst is opgeleverd, is de aannemer aan opdrachtgever na verloop van een daartoe gestelde termijn, zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning, een korting verschuldigd van 0,5 % van aannemingssom van de aannemingsovereenkomst (inclusief BTW) met een minimum van € 250,--, voor elke kalenderdag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximumkorting van 10% van de aannemingssom van de aannemingsovereenkomst. Indien nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de maximumkorting onmiddellijk in haar geheel verschuldigd. 7. Een verlenging van het contract en/of verlening van vervolg deelopdrachten is afhankelijk van de geleverde kwaliteit tijdens de uitvoering. Resultaten kunnen eventueel door de opdrachtgever aantoonbaar gemaakt worden middels de toepassing van de Prestatiebeoordeling, zie paragraaf 8 Dit artikel opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.07 invulling te geven aan het bevorderen van de binnenjaarlijkse continuïteit.Datum van oplevering vermelden.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van met het werk in verband staande werken zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, de voorgaande tekst vervangen door de navolgende: Datum van oplevering of uitvoeringstermijn vermelden; zie ook par. 8 van de UAV 2012.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 06 Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 3 maanden. Indien geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'. 07 Kwaliteitsborging Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. Eventueel verlangd kwaliteitssysteem vermelden. 08 Prestatiebeoordeling en past performance Gedurende de looptijd van de overeenkomst worden de prestaties van de opdrachtnemer voortdurend gemeten en beoordeeld. De onderwerpen van de prestatie-evaluatie zijn opgenomen in de bijlage 3 -Prestatie-evaluatie. Als voorwaarden voor verlenging worden opgenomen: - het voldoen aan de minimaal te behalen waarderingen tijdens de prestatiebeoordeling, zoalsbeschreven in genoemde bijlage 3 - Prestatie-evaluatie; - minstens 3 maanden voorafgaand aan de mogelijke effectuering van de verlenging van de overeenkomst zullen de prestaties van de aannemer met hem worden geëvalueerd; Bij verlenging vindt indexering van de prijzen van de aannemer plaats conform het gesteld in artikel 01.21.12 in deel 3 van dit bestek. Als (vroegtijdige) ontbindende voorwaarden worden opgenomen: - het niet voldoen aan de minimaal te behalen waarderingen tijdens prestatiebeoordeling, zoals beschreven in genoemde bijlage 3 - Prestatie-evaluatie; - bij (herhaald) niet nakomen van de verplichtingen volgt een ingebrekestelling aan de aannemer en daarop volgend een mogelijke ontbinding van de overeenkomst. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en aannemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de aannemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de aannemer door het invullen van het beoordelingsformulier. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand. Door in te schrijven op dit contract gaat de aannemer akkoord met het opnemen van de geëvalueerde projectgegevens (score) in een gesloten database. Deze paragraaf opnemen als de opdrachtgever de aannemer wil stimuleren de te onttrekken en te lozen hoeveelheden grondwater te beperken. In dat geval de hoeveelheden grondwater en de bonusbedragen vermelden. 09 Uitvoeringsvereisten, inzet werknemers, materieel en voertuigen Conform het gestelde in artikel 01 01 01 lid 04 in deel 3 van dit bestek wordt de aannemer erop gewezen dat voor de uitvoering vereisten zijn gesteld aan de in te zetten werknemers en materieel (voertuigen met euro VI.) 2. Beschrijving Gemeente Lansingerland, Team Projecten
RAW-raamovereenkomst Reinigen kolken en lijngoten
Bestek 2020-14 opgesteld door: Pro Infra B.V. 2.1. Algemene gegevens 01 Tekeningen Tot deze RAW-raamovereenkomst behoren tekeningen van de locaties van de kolken. De opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om per deelopdracht één of meerdere tekeningen aan deze deelopdracht toe te voegen. Deze tekeningen worden dan geacht een integraal onderdeel te zijn van de betreffende deelopdracht en van deze RAW-raamovereenkomst. Tekeningen worden ter beschikking gesteld in .dgn en .dxf-formaat. Mogelijk worden in de toekomst bestanden op basis van een GIS-gerelateerd systeem of kikker riolering ter beschikking gesteld. Indien dit het geval is, leidt dit niet tot een verrekening van eventuele kosten. 02 Peilen en hoofdafmetingen Per deelopdracht verstrekt de directie, indien relevant, gegevens met betrekking tot peilen en hoofdafmetingen. Veelal beperkt de informatieoverdracht zich tot het aanleveren van tekeningen met de rioolstrengen. Hierop zijn de ligging, en voor zover bekend, de hoogtes van het maaiveld en de BOB’s aangegeven. Tekeningen die aan de aannemer ter beschikking worden gesteld zijn gemaatvoerd ten opzichte van vaste objecten óf gemaatvoerd in RDN-coördinaten. 03 Kwaliteitsborging Als bijlage is bijgevoegd de inhoudsopgave van het kwaliteitsplan. Dit is bedoeld om als opdrachtgever gelijkheid te krijgen tussen de diverse kwaliteitsplannen van lopende uitvoeringsbestekken. U dient uw kwaliteitsplan in deze indeling verder uit te werken met uw informatie, uitvoeringswijze, plannen van aanpak en hoe u het onderhoudswerk kwalitatief gaat borgen. Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. 04 Bijlagen De volgende bijlagen behoren tot het bestek: -Inschrijfstaat; - Inschrijfbiljet; - Bijlage 1: model "V&G-plan ontwerpfase"; -Bijlage 2.1: Protocol Wegwerkzaamheden IV - bijlage 1 wegcategorieën; -Bijlage 2.2: Protocol Wegwerkzaamheden IV - bijlage 2 formulier; -Bijlage 2.3: Handleiding Tijdelijke verkeersmaatregelen Lansingerland; -Bijlage 2.4: Overzichtskaart: Wegtype kleurindeling (volgens Handleiding Tijdelijke verkeersmaatregelen); - Bijlage 3:Prestatie evaluatie; - Bijlage 4: Beheertekeningen in digitaal shapebestand; - Bijlage 5: Inhoudsopgave kwaliteitsplan; - Bijlage 6: Wijk- en Buurtindeling Lansingerland. Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard). Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard.Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld: -grondmechanische gegevens-waterstanden-schouwvoerend lichaam-op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten-enzovoort 05 Plaatselijke omstandigheden De aannemer wordt geacht zich op te hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van het werkterrein, de bodemgesteldheid, de draagkracht, los-en laadmogelijkheden en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn van een goede uitvoering van het werk. Er zijn locaties die niet altijd goed bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld plekken die enkel bereikbaar zijn via een versmalde toegang, achterpad of een dam/watergang. Inzet van kleiner materieel of handmatige uitvoering is dan benodigd om het beheerareaal te kunnen onderhouden. Op voet- en fietspaden van elementenverharding geld een beperking van het voertuig gewicht van maximaal 3.500 kg. Bij de uitvoering dienen voldoende maatregelen getroffen te worden om insporing en schade aan het maaiveld te voorkomen. Bij het veroorzaken van sporen dient u deze spoedig te herstellen na de uitvoering van de gedane werkzaamheden. Inzet van het materieel is volledig de verantwoordelijkheid van de aannemer. Inzet van verkeerd materieel of ontbreken van maatregelen ter voorkoming van insporing en schade in bepaalde gebieden kan nooit meerwerk tot gevolg hebben. Het bestek moet ten minste de bij sub a. tot en met sub d. vermelde gegevens bevatten. Zonder deze gegevens is de aannemer in veel gevallen niet in staat om de wijze van bemalen en de daarmee samenhangende kosten en risico's en de hoeveelheid te onttrekken en te lozen grondwater in te schatten. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Handleiding RAW Systematiek. 06 Algemene kostenaspecten Onderstaand zijn weergegeven algemene voorwaarden cq omstandigheden die de eenheidsprijzen beïnvloeden. De aannemer dient derhalve met deze voorwaarden cq omstandigheden bij zijn prijsvorming rekening te houden. 1. Van de machinaal te reinigen kolken en lijngoten zal ca. 5% bij een eerste ronde belemmert zijn. De aannemer wordt geacht een tweede ronde te maken om die 5% alsnog te reinigen. In die tweede ronde moet de aannemer ervan uit gaan dat 4% alsnog machinaal kan worden gereinigd maar dat 1% wederom is belemmert. Deze 1% moet alsnog, maar dan handmatig worden gedaan. De kosten van de werkzaamheden voor de 2e machinale ronde en laatste handmatige ronde dient in de de eenheidsprijzen van de machinaal te reinigen kolken te zijn inbegrepen. Met betrekking tot niet bereikbare kolken dient de aannemer, dagelijks voor 10.00u 's, aan de directie een overzicht in .pdf-formaat te verstrekken waarop aangegeven welke kolken de voorgaande dag niet bereikbaar waren. De kosten voor het verstrekken van deze opgaven worden geacht in de eenheidsprijzen van de machinaal te reinigen kolken te zijn inbegrepen. 2. De hoeveelheid slib per kolk/lijngoot zoals in de besteksposten aangegeven, betreft de ontwaterde massa. 3. Voorafgaand aan het storten van het RKG-slib dient dit slib te zijn ontwaterd tot een maximaal vochtpercentage van 15 % M/M. Het bij ontwateren vrijkomende water dient geloosd te worden op het gemeentelijk DWA-riool. 4. Per te reinigen kolk/lijngoot dienen de volgende toestandsaspecten te worden opgemerkt, vastgelegd alsmede digitaal te worden geregistreerd: Zie paragraaf 25 13 01 van deel 3 van dit bestek Rapporten opstellen per kern, binnen 1 week na oplevering van betreffende kern. Hoeveelheden verontreiniging in kg melden. Dit dient tot op buurt en wijkniveau te kunnen worden bepaald. 5. In geval van werkzaamheden binnen centrumgebieden moeten werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tot 09.00 uur ivm overlast voor omgeving. Evt. kosten ten laste hiervan worden geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. 6.Tijdens onderhoud de locatie van de kolk (incl. zandvang) inmeten als coördinatiepunt in GPS op RD-stelsel; Tijdens onderhoud de locatie van de lijngoot als lijn opnemen, begin, eind en hoeken inmeten als coördinatiepunt in GPS op RD-stelsel. 7. Uitvoeringsplannen en tekeningen dient de aannemer zelf te vervaardigen. Dit op basis van de aangeleverde gegevens per deelopdracht. Een set werktekeningen dient als pdf ter beschikkingen te worden gesteld aan de directie en de toezichthouder. 8.Routes worden opgesteld in onderling overleg tussen aannemer en directie UAV tijdens de eerste bouwvergadering. 9.Gevaarlijke situaties direct telefonisch melden aan de toezichthouder. Deze meldingen wel opnemen in de rapportage. 10.Klachten en meldingen registeren in een klachten/meldingen registeren. Dit register 2 wekelijk indienen. Registreren van de volgende gegevens: datum, klacht/melding, oplossing, gegevens melder, oplossing, bijzonderheden. 11. Onderhoudsvoertuigen dienen te zijn voorzien van een gps systeem welke via een website/app door toezichthouder is te raadplegen. Hiermee kan live de locatie worden geraadpleegd. 12. Uitgevoerde werkzaamheden met de bijzonderheden dienen wekelijks inzichtelijk te worden gemaakt voor de directie. Uiterlijk op dinsdag beschikbaar in de opeenvolgende week. Gemeente Lansingerland, Team Projecten
RAW-raamovereenkomst Reinigen kolken en lijngoten
Bestek 2020-14 opgesteld door: Pro Infra B.V. 2.2. Nadere beschrijving Gemeente Lansingerland, Team Projecten
RAW-raamovereenkomst Reinigen kolken en lijngoten
Bestek 2020-14 opgesteld door: Pro Infra B.V. 2.2. Verklaring 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is. Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing. Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 1 Gemeente Lansingerland ..... 11 Reinigen ..... 110010 Reinigen kolken, machinaal. st 75000 25 75 21 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-09-09 Reinigen kolken. Situering: in gebied zoals aangegeven op bijbehorende tekening. Onderdeel uitmakend van of direct grenzend aan de openbare weg. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving niet gebruiken voor het reinigen van kolken in lijnafwateringssystemen. 2 1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 7,2 kg ..... Indicatie van de verontreiniging en hoeveelheid vermelden. 3 1 Machinaal reinigen ..... Bijzonderheden vermelden. 6 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 120010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 1 3 Straat- en trottoirkolken ..... Aantallen vermelden. ja 110020 Reinigen kolken, handmatig. st 12000 25 75 21 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-09-09 Reinigen kolken. Situering: in gebied zoals aangegeven op bijbehorende tekening. Geen onderdeel uitmakend van of niet direct grenzend aan de openbare weg. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving niet gebruiken voor het reinigen van kolken in lijnafwateringssystemen. 2 1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 7,2 kg ..... Indicatie van de verontreiniging en hoeveelheid vermelden. 6 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 120010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 3 2 Handmatig reinigen ..... Bijzonderheden vermelden. 1 3 Straat- en trottoirkolken ..... Aantallen vermelden. ja 110030 Slibvangputten reinigen. st 120 25 75 13 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Kelder/bassin reinigen. Incl. na reiniging de kelder weer vullen met schoon water. Slibvangputten voorzien van lamellenfilter; reinigen filter volgens post 110060 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Vorm, afmetingen en eventuele bijzonderheden zoals aanwezigheid van slingergoot vermelden of verwijzen naar tekening
. Aard en grootte te reinigen oppervlak: =< 50 m2 Aard oppervlak bijv. beton, metselwerk, enz. met bijbehorende grootte vermelden. Hoeveelheid vuil per kelder/bassin ca. 1,0 m3 ..... Aard vuil vermelden in de vorm van slib, zand, slib met zand, alsmede vet e.d. 1 1 Afsluitvoorzieningen aanwezig 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. 120010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 2 2 Kelder/bassin droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen 4 2 Beschikbare werkhoogte: van 2,0 tot 4,0 m 3 4 Reinigen wanden, bodem en plafond ja 110040 Reinigen lijngoten, machinaal m 2750 25 75 99 Reinigen lijngoten Situering: in gebied zoals aangegeven op bijbehorende tekening. Onderdeel uitmakend van of direct grenzend aan de openbare weg. Lijngoten, uit te gaan van minimale afmetingen 0,10x0,20 (bxh) en maximale afmetingen 0,30 x 0,30 (bxh) Hoeveelheid verontreiniging per strekkende meter ca. 2 kg. Machinaal reinigen, incl. beschermende maatregelen om opspuitend water en overlast voor omgeving te voorkomen. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 120010 ja 110050 Reinigen lijngoten, handmatig m 800 25 75 99 Reinigen lijngoten Situering: in gebied zoals aangegeven op bijbehorende tekening. Geen onderdeel uitmakend van of niet direct grenzend aan de openbare weg. Lijngoten, uit te gaan van minimale afmetingen 0,10x0,20 (bxh) en maximale afmetingen 0,30 x 0,30 (bxh) Hoeveelheid verontreiniging per strekkende meter ca. 2 kg. Handmatig reinigen, incl. beschermende maatregelen om opspuitend water en overlast voor omgeving te voorkomen. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 120010 ja 110060 Reinigen lamellenfilters st 5 25 75 99 Reinigen lamellenfilters Het reinigen van de lamellenfilters in de lamellenfilterputten. Vrijgekomen slib afvoeren volgens bestekspostnummer 120010 Voorafgaand aan de uitvoering onderzoekt en verkrijgt de aannemer omtrent de wijze van reiniging toestemming van de directie. ja 12 Vervoers- en acceptatiekosten RKG-slib ..... 120010 Vervoers- en acceptatiekosten RKG-slib. ton 1000 25 75 99 Vervoers- en acceptatiekosten RKG-slib. Incl. voorafgaande ontwatering van RKG-slib tot maximaal vochtpercentage van 15 % M/M. Betreft : afvoeren naar een door het bevoegd erkende verwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten. ja 5 Reinigen kolken/lijngoten in tijd ..... 51 Reinigen kolken/lijngoten per uur ..... 510010 Reinigen kolken; machinaal uur 250 25 75 99 Reinigen kolken; machinaal Situering: in gebied zoals aangegeven op bijbehorende tekening. Onderdeel uitmakend van of direct grenzend aan de openbare weg. Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 7,5 kg Machinaal reinigen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 120010 ja 510020 Reinigen lijngoten, machinaal uur 250 25 75 99 Reinigen lijngoten Situering: in gebied zoals aangegeven op bijbehorende tekening. Onderdeel uitmakend van of direct grenzend aan de openbare weg. 0,10x0,20 (bxh) en maximale afmetingen 0,30 x 0,30 (bxh) Hoeveelheid verontreiniging per strekkende meter ca. 2 kg. Machinaal reinigen, incl. beschermende maatregelen om opspuitend water en overlast voor omgeving te voorkomen. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 120010 ja 52 Reinigen kolken/lijngoten per dag ..... 520010 Reinigen kolken; machinaal dag 40 25 75 99 Reinigen kolken; machinaal Situering: in gebied zoals aangegeven op bijbehorende tekening. Onderdeel uitmakend van of direct grenzend aan de openbare weg. Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 7,5 kg Machinaal reinigen Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 120010 . ja 520020 Reinigen lijngoten, machinaal dag 40 25 75 99 Reinigen lijngoten Situering: in gebied zoals aangegeven op bijbehorende tekening. Onderdeel uitmakend van of direct grenzend aan de openbare weg. 0,10x0,20 (bxh) en maximale afmetingen 0,30 x 0,30 (bxh) Hoeveelheid verontreiniging per strekkende meter ca. 2 kg. Machinaal reinigen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 120010 ja 7 Overige werkzaamheden ..... 700010 Milieukundig onderzoek RKG-slib. st 25 25 75 99 Milieukundig onderzoek RKG-slib. Betreft: eventueel benodigd (aanvullend) milieukundig onderzoek t.b.v. acceptatie van RKG-slib door erkende ontvangst- danwel verwerkingsinrichting t.b.v. alle volgens deze RAW raamovereenkomst af te voeren RKG-slib. ja 700020 Rapportage inm. kolk en lijngoot st 9 25 75 99 Rapportage inmeting kolk en lijngoot Betreft: rapportage inmeetgegevens alle gereinigde kolken en lijngoten. Rapportage per kern opstellen. Rapportage aanleveren: Digitaal in te lezen in RIBX format. Aanleveren rapportage 7 dagen nadat laatste kolk en/of lijngoot is gereinigd. ja 700030 Rapportage kolken en lijngoten st 9 25 75 99 Rapportage onderhoudstoestand van kolken Betreft: alle gereinigde kolken en lijngoten. Rapportage per kolk/lijngoot aanleveren. - gekoppeld aan digitale bestanden in RIBX, als benoemd in post 700020. toestandsaspect . Aanleveren rapportage 14 dagen nadat laatste kolk en/of lijngoot is gereinigd. ja 72 Tijdelijke verkeersmaatregelen. ..... 7201 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoer •Betreft: maatregelen overeenkomstig
CROW-publicatie 96b "Maatregelen op niet-autosnelwegen". 720110 Aan- en afvoer afzetmaterialen. st*d 30 62 02 99 Aan- en afvoer afzetmaterialen. Betreft : aan- en afvoer afzetmaterieel van aannemer. Verrekening per enkele rit met vracht. Betaling vindt slechts eenmaal plaats per deelopdracht waar deze post onderdeel van is ja 720120 Toepassen afzethek; huur & onderhoud. st*d 30 62 02 99 Toepassen afzethek; huur & onderhoud. Betreft : huur en onderhoud van afzethekken. Aluminium hekken, lengte 2,5 m, rood/wit geblokt, retro-reflecterend, hek voorzien van 2 A-frame's ja 720130 Toepassen geleidebaken + voet; huur & onderh. st*d 30 62 02 99 Toepassen geleidebaken + voet; huur & onderh. Betreft : huur en onderhoud van geleidebaken en voetstuk ja 720140 Toepassen verkeersbord; huur & onderhoud. st*d 30 62 02 99 Toepassen verkeersbord; huur & onderhoud. Betreft : huur en onderhoud van verkeersbord incl. paal. ja 720150 Toepassen pijlbord; huur & onderhoud. st*d 30 62 02 99 Toepassen pijlbord; huur & onderhoud. Betreft : huur en onderhoud van pijlbord incl. paal. Pijlbord : zwarte pijl op gele achtergrond ja 720160 Toepassen tekstbord; huur & onderhoud. st*d 30 62 02 99 Toepassen tekstbord; huur & onderhoud. Betreft : huur en onderhoud van tekstbord incl. paal. Tekstbord : zwarte tekst op gele achtergrond Minimale afmetingen tekstbord: 80 x 80 cm. Tekst volgens opgave directie in deelopdracht. Inzake (voor)aankondiging werk of aangeven begin omleiding. ja 720170 Toepassen tekstbord; stremming rijverkeer. st*d 30 62 02 99 Toepassen tekstbord; stremming rijverkeer. Betreft : huur en onderhoud van tekstbord incl. paal. Tekstbord : zwarte tekst op gele achtergrond. Tekst "doorgaand rijverkeer gestremd". ja 720180 Toepassen bouwhek; huur & onderhoud. st*d 30 62 02 99 Toepassen bouwhek; huur & onderhoud. Betreft : huur en onderhoud van bouwhekken. Gegalvaniseerd stalen hekken, hoogte 2,0 m, lengte hek-element 3,50 m, voorzien van kunststof voeten ja 720190 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). st*d 30 62 02 99 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). Inclusief het verkeerskundig verantwoord ontwerpen. Digitale ondergrond beschikbaar. Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes. Tekeningen digitaal in .pdf en op verzoek als .dwg, .dxf of .dgn aanleveren Verrekening vindt plaats per keer dat ontwerptekening voor afzetting of omleiding door directie nodig wordt geacht en het ontwerp en bijbehorende tekening door directie wordt goedgekeurd ja 720200 T.b.s. verkeersregelaar. uur 200 10 05 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-03-26 Inzetten van werknemer. Betreft verkeersregelaar Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. 
Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 9 Inzet op normale werktijden met de inzet van minimaal 4 uur aaneensluitend. Verkeersregelaar dient te beschikken over: - benodigdheden conform Regeling verkeersregelaars - persoonlijk beschermende middelen - communicatiemiddelen (portofoon / mobiele telefoon) - certificaat Basisveiligheid 1 - getuigschrift verkeersregelaar conform Regeling verkeersregelaars 2009 - certificaat Veilig werken aan de weg ja 720210 Toepassen tekstbord; WIU en rioolreiniging. st*d 30 62 02 99 Toepassen tekstbord; WIU en rioolreiniging. Betreft : huur en onderhoud van tekstbord incl. paal. Tekstbord : zwarte tekst op gele achtergrond. Tekst "werk in uitvoering en rioolreiniging". ja 73 Communicatie met omgeving ..... 730010 Opstellen en bez. bewonersbrieven, 1 tot 25 st. keer 100 10 10 99 Opstellen en bezorgen bewonersbrieven Betreft het opstellen en bezorgen van bewonersbrieven (1 tot 25 st.) op locaties waar kolken/lijngoten moeilijk bereikbaar zijn (bv geparkeerde auto's). In de brieven dient minimaal te zijn opgenomen de datum en tijdstip waarop de betreffende kolk/lijngoot alsnog wordt gereinigd. ja 730020 Opstellen en bez. bewonersbrieven, 25 tot 100 st. keer 100 10 10 99 Opstellen en bezorgen bewonersbrieven Betreft het opstellen en bezorgen van bewonersbrieven (25 tot 100 st.) op locaties waar kolken/lijngoten moeilijk bereikbaar zijn (bv geparkeerde auto's). In de brieven dient minimaal te zijn opgenomen de datum en tijdstip waarop de betreffende kolk/lijngoot alsnog wordt gereinigd. ja 730030 Opst. en bez. bewonersbrief, 1 tot 25 st. kolken keer 100 10 10 99 Opstellen en bezorgen bewonersbrieven Betreft het opstellen en bezorgen van bewonersbrieven (1 tot 25 st.) op locaties waar kolken de afgelopen jaren niet gereinigd zijn door overhangend groen /particuliere schutting In de brieven dient minimaal te zijn opgenomen de datum en tijdstip waarop de betreffende kolk wordt gereinigd. ja 8 Werken van algemene aard. 82 Ter beschikking stellen. ..... 820 Ter beschikking stelling werknemers. ..... 8200 T.b.s. werknemers tijdens normale uren Bijzonderheden:
1.onder normale uren worden verstaan de uren op werkdagen tussen 07.00u en 17.00u 820010 T.b.s. werknemer. uur 16 10 05 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-03-26 Inzetten van werknemer. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. 
Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers: ten behoeve van het reinigen van kolken. Functie vermelden of verwijzen naar een functiegroep / functieniveau overeenkomstig de vigerende cao van de betreffende branche.
Eventueel bijzonderheden aan de functie vermelden. ja 8210 T.b.s. werknemers buiten normale uren Bijzonderheden: ter beschikking stellen van werknemers buiten normale uren. Afroeptermijn is 1 uur (afroeptermijn is de tijd tussen het doen van de melding door opdrachtgever en het op locatie zijn van de aannemer).
Rusturen en opslagpercentages worden geacht inbegrepen te zijn in de posten. 821010 T.b.s. werknemer, buiten werktijden in wk. uur 16 10 05 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-03-26 Inzetten van werknemer. Ten behoeve van het reinigen van kolken, buiten werktijden maandag t/m vrijdag. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. 
Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers: ten behoeve van het reinigen van kolken. Functie vermelden of verwijzen naar een functiegroep / functieniveau overeenkomstig de vigerende cao van de betreffende branche.
Eventueel bijzonderheden aan de functie vermelden. ja 821020 T.b.s. werknemer, op zaterdagen uur 16 10 05 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-03-26 Inzetten van werknemer. Ten behoeve van het reinigen van kolken op zaterdagen Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. 
Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers: ten behoeve van het reinigen van kolken. Functie vermelden of verwijzen naar een functiegroep / functieniveau overeenkomstig de vigerende cao van de betreffende branche.
Eventueel bijzonderheden aan de functie vermelden. ja 821030 T.b.s. werknemer, op zon- en feestdagen uur 16 10 05 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-03-26 Inzetten van werknemer. Ten behoeve van het reinigen van kolken op zon- en feestdagen Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. 
Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers: ten behoeve van het reinigen van kolken. Functie vermelden of verwijzen naar een functiegroep / functieniveau overeenkomstig de vigerende cao van de betreffende branche.
Eventueel bijzonderheden aan de functie vermelden. ja 83 Ter beschikking stellen materieel ..... 8300 T.b.s. materieel tijdens normale uren Bijzonderheden:
1.onder normale uren worden verstaan de uren op werkdagen tussen 07.00u en 17.00u 830020 T.b.s. kolkenzuiger. uur 16 10 05 99 T.b.s. kolkenzuiger. Inzet per werkdag. Ten behoeve van het reinigen van kolken. Totaal bestaand uit: - Kolkenzuiger volgens specificatie; - Chauffeur van kolkenzuiger; - 1 deskundig medewerker niet zijnde de chauffeur. Specificatie van de kolkenzuiger: - Tankinhoud 8000 ltr.; - Pompcapaciteit minimaal 1600 m3 luchtverplaatsing per uur. ja 8310 T.b.s. materieel buiten normale uren Bijzonderheden: ter beschikking stellen van materieel buiten normale uren. Afroeptermijn is 1 uur (afroeptermijn is de tijd tussen het doen van de melding door opdrachtgever en het op locatie zijn van de aannemer).
Rusturen en opslagpercentages worden geacht inbegrepen te zijn in de posten. 831010 T.b.s. kolkenzuiger, buiten werktijden in wk. uur 16 10 05 99 T.b.s. kolkenzuiger, buiten werktijden in week. Inzet per werkdag. Ten behoeve van het reinigen van kolken. Totaal bestaand uit: - Kolkenzuiger volgens specificatie; - Chauffeur van kolkenzuiger; - 1 deskundig medewerker niet zijnde de chauffeur. Specificatie van de kolkenzuiger: - Tankinhoud 8000 ltr.; - Pompcapaciteit minimaal 1600 m3 luchtverplaatsing per uur. Als de uitvoering plaatsvindt: maandag t/ vrijdag 00.00-07.00u en 17.00-24.00u. ja 831020 T.b.s. kolkenzuiger, op zaterdagen uur 16 10 05 99 T.b.s. kolkenzuiger, op zaterdagen Inzet per werkdag. Ten behoeve van het reinigen van kolken. Totaal bestaand uit: - Kolkenzuiger volgens specificatie; - Chauffeur van kolkenzuiger; - 1 deskundig medewerker niet zijnde de chauffeur. Specificatie van de kolkenzuiger: - Tankinhoud 8000 ltr.; - Pompcapaciteit minimaal 1600 m3 luchtverplaatsing per uur. Als de uitvoering plaatsvindt: Als de uitvoering plaatsvindt: zaterdag ja 831030 T.b.s. kolkenzuiger, op zon- en feestdagen uur 16 10 05 99 T.b.s. kolkenzuiger, op zon- en feestdagen Inzet per werkdag. Ten behoeve van het reinigen van kolken. Totaal bestaand uit: - Kolkenzuiger volgens specificatie; - Chauffeur van kolkenzuiger; - 1 deskundig medewerker niet zijnde de chauffeur. Specificatie van de kolkenzuiger: - Tankinhoud 8000 ltr.; - Pompcapaciteit minimaal 1600 m3 luchtverplaatsing per uur. Als de uitvoering plaatsvindt: zon- en feestdagen ja TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten ..... 91 Korting 919990 Korting % 92 Uitvoeringskosten ..... 929990 Uitvoeringskosten % 93 Algemene kosten ..... 939990 Algemene kosten % 94 Winst en risico ..... 949990 Winst en risico % 96 Bijdragen ..... 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0.15 960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) % 0.15 Gemeente Lansingerland, Team Projecten
RAW-raamovereenkomst Reinigen kolken en lijngoten
Bestek 2020-14 opgesteld door: Pro Infra B.V. 3. Bepalingen 01 Algemeen en administratief 01 Algemene bepalingen 01 2020-05-31 definitief vastgesteld 2020-05 2020-05-31 Van toepassing zijnde bepalingen 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 04 Op dit werk zijn verder van toepassing de: 1. NEN-EN-ISO 9001:2008 2.KIWA BRL K10014 en K10015; 3.NEN-EN 13508-1; 4.NEN-EN 13508-2; 5.NEN-EN 14654; 6.I-SZW publicatie 69; 7.Veiligheidsvoorschrift van Vereniging Nederlandse Afvalondernemers "Veilig werken in riolen", ISBN 90-802008-1-6 8.Eisen te stellen volgens voorschriften VCA 9.Eisen aan personeel te stellen: personeel dient volgende opleidingen te hebben gevolgd: - VCA - Veilig werken langs de weg 10.In te zetten voertuigen dienen te zijn uitgerust met motoren met een emissienorm van minimaal EURO6. Voorafgaand aan uitvoering van de werkzaamheden binnen deze overeenkomst dient aan de directie UAV een lijst te worden overhandigd met daarin opgenomen de mogelijk in te zetten voertuigen voorzien van naam, type, kenteken en emissiestandaard per voertuig. 13 Overige algemene bepalingen 06 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade anders dan de kosten van werkonderbreking, welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.13 van de Standaard 2020 de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer 07 Indien de opdracht het leveren van milieugevaarlijke stoffen bevat dient de aannemer uiterlijk bij aflevering van de goederen een duidelijke instructie te overleggen met benoeming van preventieve maatregelen ter voorkoming van incidenten. Bovendien dient de aannemer voorafgaand aan of bij de aflevering van de goederen de maatregelen te vermelden die getroffen moeten worden om personeel en medewerkers van de opdrachtgever in geval van vrijkomen van de stoffen te beschermen. 08 Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de overeenkomst, berusten bij de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 09 In het geval van aanspraken van Derden waarvoor de onder lid 09 genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de aannemer alle schade en kosten van de opdrachtgever vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures. 10 In aanvulling op § 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard 2020 of een hoofdstuk in deel 3 van het bestek: Te verstaan is onder ''Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in-en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen. 11 In aanvulling op § 6 lid 15 van de UAV 2012 'verplichtingen van de aannemer' dient de aannemer tevens bij het vermoeden van overschrijding van hoeveelheden in de zin van § 38 en §39 van de UAV 2012, dit voorafgaande aan de uitvoering aan de directie UAV kenbaar te maken. 12 De tekst in U.A.V. 2012, paragraaf 36 lid 04 vervangen door onderstaande tekst. Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zospoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen. Hiertoe plegen de directie en aannemer onderling overleg. Voor het berekenen van eventuele kostenconsequentie van de bestekswijziging wordt onderstaande procedure gehanteerd: a. kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijziging afzonderlijk benoemen; b. hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid; c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een subtotaal; d. de totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het subtotaal, berekend volgens sub c, te verhogen met een percentage Algemene kosten, Winst & Risico van 13%, waarbij alle kosten van niet directe aard worden geacht te zijn inbegrepen. 14 Werkzaamheden op particulier terrein 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012 dient de aannemer minimaal 10 werkdagen voordat hij voornemens is om werkzaamheden op particulier terrein uit te voeren contact op te nemen met de eigenaar en/of gebruiker van dit terrein. 02 De aannemer stemt zijn planning, werkwijze en inzet af met de eigenaar/gebruiker. De aannemer stelt de directie UAV schriftelijk in kennis van de gemaakte afspraken. 03 De aannemer neemt het terrein samen met de eigenaar en/of gebruiker op. Hiervan maakt hij een verslag, waarvan hij een mede door de eigenaar/gebruiker ondertekend exemplaar aan de directie verstrekt. 04 Na beëindiging van de werkzaamheden op het terrein, neemt de aannemer tezamen met de eigenaar/gebruiker wederom het terrein op. 05 Indien het terrein tot genoegen van de eigenaar/gebruiker is opgeleverd maakt de aannemer hiervan rapport op die mede door de eigenaar/gebruiker is ondertekend. De aannemer verstrekt een ondertekend exemplaar aan de directie. Indien een dergelijk rapport ontbreekt, leidt dit tot onthouding van de goedkeuring van het werk. 15 Beslechting van geschillen 01 In afwijking van lid 02 § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen tussen de partijen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam te Rotterdam. 02 In gevallen van spoedeisendheid, dan is elk der partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de Rechtbank Rotterdam te Rotterdam. 02 Betalingsregelingen: aannemingssom 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-03-31 Betaling 05 In afwijking van het bepaalde in artikel 01 02 01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan 8 weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht. 06 Termijnstaten dienen te alle tijde door zowel de aannemer als de directie UAV middels ondertekening te zijn goedgekeurd om te kunnen worden gefactureerd. 07 In afwijking van § 35 lid 5 van de U.A.V. 2012, blijft bij de eindafrekening van het werk het totaal van het eventueel niet bestede deel van de stelpost(en) buiten beschouwing. 02 Opneming 04 Wekelijks, meet en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de directie UAV verstrekken. 05 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg met de directie UAV. 06 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt. 07 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie UAV zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie UAV voorlopig als juist worden erkend. 08 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste drie werkdagen van te voren ter kennis gebracht van de directie UAV . 09 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie UAV, moet het werk zo nodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren. 10 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie UAV niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie UAV bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 . 11 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard 2020. 12 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen. Paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 04 Betalingsregelingen: risicoregeling 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-10-17 Algemeen 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. Deze bepaling alleen opnemen als de te verwachten verrekening lager is dan het drempelbedrag van € 500,-. 06 Betalingsregelingen: 01 Indienen declaraties 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 vindt verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen alleen dan plaats indien deze schriftelijk zijn opgedragen. 05 De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 richten aan de opdrachtgever. De declaratie digitaal versturen naar e-mailadres: efactuur@lansingerland.nl 06 Goedgekeurde bestekswijzigingen dienen per betalingstermijn afzonderlijk van de overeenkomst gedeclareerd te worden. 07 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie (termijn, meerwerkdeclaratie) bij de desbetreffende opdrachtgever, e.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief: -formele projectnaam en besteknummer; -nummer van de opdrachtbrief; -FCL/ECL- nummer (of verplichtingennummer); -Naam en paraaf directie UAV; -aard en volgnummer van de declaratie. 08 Declaraties welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief de daarop betrekking hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie UAV, zoals bedoeld in § 3 van de UAV 2012. 09 Bij de declaratie dient een exemplaar van de door de directie UAV goedgekeurde en geparafeerde termijn te worden gevoegd. 10 De opdrachtgever betaalt de onbetwiste facturen van de aannemer binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders is overeengekomen. 11 Indien de resultaten van (delen van) de Aannemingsovereenkomst niet beantwoorden aan de overeenkomst is de opdrachtgever bevoegd om de betaling van het betwiste deel van een declaratie geheel of gedeeltelijk op te schorten. In een dergelijk geval heeft de aannemer geen recht op vergoeding van rentekosten vanwege openstaande bedragen. 07 Zekerheidstelling 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-03-31 Waarde en vorm zekerheidstelling 01 Na een verzoek daartoe, zal de aannemer binnen 7 dagen na ontvangst opdracht een bankgarantie overleggen met de handtekeningen van de geautoriseerde personen "Authorized signatures" van de bank / waarborgmaatschappij. Lid 01 alleen opnemen als geen zekerheidstelling van de aannemer wordt verlangd. 03 In afwijking van het bepaalde in lid 03 van artikel 01.07.01 van de Standaard 2020, blijft de gehele zekerheid van kracht totdat de laatste werkzaamheden tot voldoening van de directie UAV zijn uitgevoerd en opgeleverd ook indien na de onderhoudstermijn nog werkzaamheden resteren 04 De ten behoeve van de zekerheidstelling overlegde bescheiden worden na een daartoe ontvangen verzoek van de aannemer geretourneerd als de bij lid 03 gestelde periode van zekerheidsstelling is verstreken. Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de opdrachtgever. 05 De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie/ borgtocht en dient te worden verstrekt door een in één der lidstaten van de EG gevestigde en een te goeder naam en faam bekend staande bank of verzekeringsmaatschappij. Indien een bankverklaring/ bereidverklaring/ bankgarantie/borgtocht door een verzekeringsmaatschappij wordt verstrekt, dient deze maatschappij te beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 10 van de Wet toezicht schade- verzekeringsbedrijf in de branche 15 "Borgtocht". 06 De Bankgarantie dient te zijn opgesteld in de Nederlandse taal. 08 Bijdragen 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05-01 2020-05-01 2019-11-18 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd. Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via de raamovereenkomst wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald. Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost 960010 ‘Bijdrage RAW-systematiek' opnemen. 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05-01 2020-05-01 2019-11-18 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd. Opnemen als de bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT wordt verlangd. Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost 960020 ‘Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' opnemen. 11 Verband met andere werken 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-04-01 Werken, die in elkander grijpen. 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - werkzaamheden voor en door nutsbedrijven; - werkzaamheden aan verhardingen; - groenwerkzaamheden; - ophalen van huisafval. De coördinatie vooraf geschiedt door de directie. De coördinatie van de feitelijke werkzaamheden buiten in de straat wordt verricht door de aannemer. De desbetreffende in elkander grijpende werken vermelden. Voor de coördinatie van deze werken wordt verwezen naar par. 31 lid 2 van de UAV 2012 02 In afwijking van lid 2 van § 31 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van de in elkander grijpende werken door de aannemer van dit bestek. Hij overlegt hiertoe met de aannemer van de in lid 01 genoemde werkzaamheden. De directie UAV participeert in deze overleggen. 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 01 Algemeen. 05 De aannemer mag zonder toestemming van de directie UAV geen wegen voor verkeer afsluiten. Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen de vereiste (verkeers-)maatregelen te zijn getroffen. 06 De aannemer is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de veiligheid van welk verkeer ook. De aannemer levert en plaatst de afzettingen en de verkeersborden volgens de richtlijnen CROW-publicatie 96b "Maatregelen op niet-autosnelwegen". Tijdens de werkzaamheden houdt de aannemer deze verkeersmaatregelen in stand. Na afloop van de werkzaamheden dienen de verkeersmaatregelen te worden verwijderd.. 07 Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het doorgaand verkeer mogen worden afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te allen tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen. 08 Het op te breken gedeelte rijweg mag een maximale lengte van 40 meter hebben bij een bereikbaarheid uit een (1) richting en 80 meter bij een bereikbaarheid uit twee (2) richtingen. Indien de bereikbaarheid ook RED-voertuigen betreft, geldt als maximale lengte altijd 40 meter; de hoogte van het profiel van vrije ruimte dient in dat geval minstens 4,20 meter hoog en de breedte dient minimaal 3,5 meter te bedragen. Indien de aannemer grotere lengte rijweg wil opbreken dienen er rijplaten te worden aangebracht t.b.v. bereikbaarheid van panden en percelen door de hulpdiensten. De rijplaten dienen zodanig te worden aangebracht dat de directie UAV gevrijwaard blijft van klachten van de hulpdiensten en overige betrokkenen. Voorzieningen die de aannemer in het kader van de verplichtingen volgend op het bepaalde in dit lid moet treffen. komen niet voor een afzonderlijke verrekening in aanmerking. 09 De aannemer dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van het werk een bebordingsplan voor het tijdelijk afzetten van wegen, zijwegen, en kruisingen ter goedkeuring bij de directie UAV in te dienen. Het definitieve bebordingsplan dient uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang beschikbaar te staan aan de directie UAV. 10 Tijdens de duur van de uitvoering mogen er op het werk geen schaftwagens geplaatst worden. Deze kunnen gestald worden op een nader door de directie UAV te bepalen plaats nabij het werkterrein. 11 De aannemer dient er voor te zorgen, dat op de vuilophaaldag het door de bewoners aangeboden huis-, GFT, PMD- en grofvuil voor de vuilniswagen bereikbaar is. Zo nodig moet de aannemer het aangebodene vuil verzamelen en op een voor de vuilnisauto toegankelijke plaats deponeren 12 De afzetting dient dagelijks na beëindiging van de werkzaamheden en op weekenddagen minstens eenmaal door de aannemer op zijn juistheid worden gecontroleerd, en indien nodig worden hersteld. 13 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer opdrachten van de directie UAV niet nakomt of de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden toegepast van € 1.200,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Bij niet nakomen, waardoor uitvoering door derden noodzakelijk is, zullen de kosten op de aannemingssom worden ingehouden. 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen. 02 De locatiekeuze voor opslag dient vooraf in overleg met de directie UAV plaats te vinden. 03 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de vertegenwoordiger van de veiligheidsregio. 03 Verwijderen verontreiniging op wegen 02 Het gestelde in lid 01 van artikel 01.12.03 van de Standaard 2020 is tevens van toepassing op water op de weg. 05 Ongevallen 02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie UAV of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling. 06 Veiligheid in de omgeving 01 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. 02 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven 03 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie. 04 De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers gebruik maken van de aanwezige sanitaire voorzieningen op het werk. Werknemers die bij nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV het werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet. 05 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk bevinden. 06 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV2012 wordt bepaald, dat de aannemer van veiligheidsincidenten ongeacht de aard, onverwijld kennis te geven aan de directie UAV en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen 07 De aannemer dient voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te geven welk personeelslid belast is met veiligheid op het werk. 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 01 kwaliteitsborging 02 Van alle door de aannemer aan de directie UAV ter beschikking te stellen gegevens met betrekking tot uitgevoerde beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke, overzichtelijke rapportages opstellen. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van een betreffend onderdeel indienen. De rapportages worden door aannemer en directie UAV voor gezien ondertekend. 03 In aanvulling op § 9 lid 02 van de UAV 2012 wordt bepaald dat het werk alleen dan wordt goedgekeurd indien de aannemer heeft voldaan aan de volgende verplichtingen: -Ter handstelling aan de directie of de gemeente van de in § 22 van de UAV 2012 bedoelde garantieverklaringen; -Overlegging van de in het bestek omschreven handleidingen en gebruiksaanwijzingen, -Opleverdossier (As Built) Overlegging van de in het bestek omschreven goedkeurende verklaringen van nutsbedrijven en overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten. 05 Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunt. 05 De verificatie en acceptatie door of vanwege de directie UAV van (deel)ontwerpen, berekeningen, werkplannen, (tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie UAV en/of de opdrachtgever. 06 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-04-02 Algemeen tijdschema, werkplan 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd. Lid 01 opnemen als de aannemer naast het algemeen tijdschema ook een gedetailleerd werkplan moet opstellen. 02 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de gedachte feitelijke start van de werkzaamheden dient de aannemer een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de UAV 2012, digitaal in PDF-formaat te verzenden aan de directie UAV. Het schema dient inzicht te geven in: -de volgorde van uitvoering; -de wijze van uitvoering; -tijdsduur van de uitvoering per werkvak. Lid 02 opnemen als de aannemer in plaats van het algemeen tijdschema een gedetailleerd werkplan moet opstellen. 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdsschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden: -lokale evenementen; -marktdag in Berkel (elke woensdag); -de omleidingen worden met de beheerders van de in de omleiding betrokken wegen; -bereikbaarheid percelen; -alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd; -werktijden overeenkomstig hetgeen opgenomen in hoofdstuk 6 van deel 2.1 van deze raamovereenkomst; -werkzaamheden nutsbedrijven. 04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer per een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende: 1.Een plan van aanpak; 2.De wijze van uitvoering; 3.De inzet van werknemers; 4.De inzet van materieel; 5.De bereikbaarheid van woningen/bedrijven; 6.Werkzaamheden van nutsbedrijven; 7.Bereikbaarheid van brandkranen e.d.; 8.Een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen; 9.Gedetailleerd tijdschema waarin tevens onderbrekingen van de uitvoering als gevolg van roostervrije dagen, vakantiedagen, (landelijk erkende) feestdagen etc.; 10. Relatie met werken door Derde(n); 11. Tijdelijke maatregelen in verband met het verkeer; 12. Keuringsplan; 13. Straatwerkplan. 05 Bij stagnatie of onderbreking van het werk, bijvoorbeeld bij vakantie, draagt de aannemer er zorg voor dat de werken zoveel mogelijk zijn afgerond en de grootte van het werkterrein tot een minimum is beperkt. Waar de directie UAV dit eist moeten sleuven worden gedicht, omleggingen van waterlopen en/of wegen zijn hersteld, verhardingen zijn aangebracht enz. De hieruit voortvloeiende extra kosten dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom. 06 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie. 08 Beoordeling plannen, tekeningen en berekeningen 01 De aannemer dient m.b.t. de aan de directie UAV te verstrekken plannen, berekeningen en tekeningen rekening te houden met: a.Alle plannen berekeningen en tekeningen dienen ter goedkeuring analoog in 3-voud en digitaal te worden ingediend; b.Een eerste beoordelingstermijn volgend op de dag waarop de plannen, berekeningen en tekeningen zijn ingediend aan de directie UAV; c.Eventuele volgende beoordelingstermijnen, volgend op de dag van elke hernieuwde indiening van gewijzigde plannen, berekeningen en tekeningen, indien door de directie UAV geen akkoord wordt verleend aan de door de aannemer ingediende plannen, berekeningen en tekeningen; d.Alle risico's en gevolgen voortvloeiend uit het onthouden van akkoord van de ingediende plannen, berekeningen en tekeningen zijn voor risico en rekening van de aannemer; e.Onder akkoord door de directie UAV wordt verstaan een beoordeling of bij het maken van de plannen, berekeningen en tekeningen de voorgeschreven uitgangspunten, normen en richtlijnen op de juiste wijze zijn toegepast; f.Elk ingediend document (plan, berekening of tekening) dient te worden vergezeld van een begeleidend formulier, waarop staat aangegeven de namen en functies van de personen die het desbetreffende document hebben vervaardigd en gecontroleerd; g.Uitsluitend documenten voorzien van deze begeleidende formulieren worden door de directie UAV geaccepteerd voor beoordeling; h.Als de directie UAV akkoord gaat met de ingediende plannen, berekeningen en tekeningen, worden deze door de directie UAV getekend voor gezien en mag met de productie en/of uitvoering van het desbetreffende onderdeel worden begonnen; 02 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten A0, A1, A2, A3, A4, 3Z, 5Z of 7Z. 03 Voor de tekeningen de volgende schaal aanhouden: -situaties : 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000; -doorsneden : 1:50, 1:100; -details : 1:5, 1:10, 1:20. 04 De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie UAV bepalen. Voor zover relevant, tekeningen en berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende berekeningen, respectievelijk bijbehorende tekeningen. 05 De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in nader overleg met de directie UAV bepalen. 06 Tekeningen aanleveren in .dgn- (versie 2010) of .dxf-formaat. Tekenwerk dient te zijn in overeenstemming met de NLCS-standaard. 10 Informatieoverdracht 01 De aannemer informeert aanwonenden en eventuele belanghebbenden wanneer er werkzaamheden gaan plaatsvinden. De aannemer doet dit middels een informatiebrief. De brief minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden verstrekken. In de informatiebrief minimaal het volgende opnemen: -Start datum; -Aard van de werkzaamheden; -Volgorde van de werkzaamheden; -Duur van de werkzaamheden; -De te verwachten calamiteiten/knelpunten; -De contactpersoon van de aannemer. Een kopie van de brief aan de directie verstrekken. Een conceptbrief voor versturen ter goedkeuring aan de directie versturen. 11 Geluid 01 De maximale norm voor geluidsbelasting op de gevels van woningen gedurende de gehele duur van de werkzaamheden bedraagt L(Aeq) 60 dB(A) Werkzaamheden die korter duren dan 1 maand bedraagt deze maximale geluidsbelasting L(Aeq) 65 dB(A). 02 Blijkt het vanwege de aard van de werkzaamheden niet mogelijk om te voldoen aan de de in lid 01 gestelde maximale norm, kan de aannemer hiervoor ontheffing aanvragen. 03 Voor geluid met een impulsachtig karakter zoals geluid afkomstig van heiwerk is een toeslag van 5 dB(A) op de in lid 01 en 03 genoemde waarde toegestaan. 04 Indien in de avond- en nachtperiode geluidsbronnen actief blijven (denk aan grondwaterpompen), geldt daarvoor het maximale geluidsniveau van 45 dB(A) op de gevel van de dichtsbijzijnde woning of ander lawaaigevoelig pand. 05 Op alle metingen en berekeningen volgens het bepaalde in dit artikel is de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI-1999, ISBN 978-90-73875-95-1) van toepassing. 16 Verzekeringen 04 Verzekering door de aannemer bij overeenkomsten volgens UAV 2012. 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voorvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit stuk omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,- per gebeurtenis bedragen. 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en dergelijke niet zijn uitgesloten. 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schaden zijn. 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen. 05 Schades 01 Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal , naast de herstelkosten, een korting worden toegepast van: -honderd euro (€ 100,--) per m2 beschadigde verharding; -honderd euro (€ 100,--) per beschadigd object. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de herstelkosten. 02 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals genoemd in lid 01. 03 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt. 04 In aanvulling op § 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen. 17 Vrijgekomen materialen 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting 08 Voor aanvang van een transport van vrijgekomen materialen legt de aannemer een ingevulde begeleidingsbrief ter ondertekening voor aan de directie. De directie ondertekent de begeleidingsbrief namens de opdrachtgever als ontdoener. Ten behoeve van het afvoeren van vrijkomende materialen reikt de aannemer op verzoek van de directie UAV het VIHB-nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan. 09 Een doorslag van de door de ontvangende inrichting getekende begeleidingsbrief wordt samen met (een kopie van) de bijbehorende factuur per weekrapport aan de directie verstrekt. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer tenzij anders vermeld. 07 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-04-02 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen 02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen: -RKB-slib -Vrijkomende kleine losse delen in het riool 03 De aannemer dient het werk wekelijks vrijdags 16.00 uur vrij te hebben van eventueel aanwezig afval. Indien een vrijdag als feestdag/vrije dag is aangemerkt dient het werk voor het ingaan van de feestdag/vrije dag ontdaan te zijn van afval. 04 De vrijkomende materialen die pas tijdens het werk kunnen worden bemonsterd, zullen alsnog door of namens de directie UAV worden onderzocht. De aannemer stelt de directie UAV in de gelegenheid de hoedanigheid van deze materialen vast te stellen en stemt zijn werkplan daar op af. 05 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opgeslagen en gescheiden vervoeren worden. 06 Daar waar in het bestek vrijkomend materiaal worden hergebruikt en waar deze materialen tijdelijk binnen de grenzen, dan wel in de nabijheid van het werkterrein, in depot worden opgeslagen, dan geldt het volgende: De kosten van het vervoeren naar, het verwerken in, en het halen uit depot van deze materialen, voor zover niet apart vermeld, worden geacht te zijn begrepen in de verrekenprijs .het betreffende werkonderdeel. 07 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen eigendom worden van de aannemer worden acceptatiekosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer een doorslag van het originele PMV-geleidebiljet met inweging van het afgegeven materiaal, van het door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie UAV heeft overhandigd. Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten. Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven: -Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf. -Naam en besteksnummer van het werk. -Kenteken van het transportmiddel. -Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel. -Gewicht transportmiddel bij aankomst. -Gewicht transportmiddel bij vertrek. -Soort stortmateriaal. -Het netto gestorte gewicht. De weegbon wordt door de aannemer ondertekend. De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie UAV. 08 PMV-geleidebiljetten die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 07 worden door de directie UAV niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk. 18 Bescherming te handhaven vegetatie 01 Uitvoering van werkzaamheden 06 Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer beschermende maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in overeenstemming met de poster "werken rondom bomen", uitgave van Vereniging Stadswerk Nederland. 07 In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 04 van de Standaard 2020 informeert de aannemer voor de uitvoering van het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten aanzien van de waarde van het bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied. 03 Melden van schade 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 van de Standaard 2020 dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade 05 Schadevergoeding bomen 05 In aanvulling op het bepaalde in lid 03 artikel 01.18.05 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen aangebracht aan bomen minimaal € 500,00 per boom per geval. 06 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer. 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen 03 In aanvulling op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.18.06 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan houtachtige gewassen, niet zijnde bomen: a. bij herstelbare schade € 25,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,= per gebeurtenis. b. bij onherstelbare schade € 100,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 400,= per gebeurtenis. 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie 04 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: a. bij herstelbare schade € 25,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,= per gebeurtenis. b. bij onherstelbare schade € 100,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 400,= per gebeurtenis. Deze schadevergoeding is exclusief de kosten van afvoer beschadigde vegetatie en herplanting voortvloeiend uit deze nalatigheid. 05 In aanvulling op lid 03 in artikel 01.18.07 van de Standaard 2020 geldt voor alle in het bestek genoemde objecten de standplaatsfactor "stedelijk gebied". 19 Arbeidsomstandigheden 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) 03 Binnen 2 weken na de Opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit , gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen. 04 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde informatie de volgende gegevens bevatten: - namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met vermelding van de contactpersonen; - de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s); - de dagindeling met arbeids- en rustdagen; - de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de verontreiniging, de arbeidshygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de aannemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht; - het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a. merk, type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding van de instantie die de keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid; - de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt; - de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen; - de handelswijze bij alarmsituaties; - het type van het alarmsysteem; - de handelswijze bij E.H.B.O gevallen; - namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk; - namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar wordt gewerkt. 05 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk direct voor aanvang van de werkzaamheden houdt de aannemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en, zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids- en Gezondheidsplan met deze betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de "Dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid" uit. De aannemer draagt tevens zorg voor een schriftelijke verslag van deze bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen. 02 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-04-02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator) 03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. 05 Voorwaarden medewerkers aannemer 01 De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel: a.aangifte doet op het Gemeentehuis van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de uitvoering van de inzamelwerkzaamheden worden aangetroffen; b.zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct gedraagt ten opzichte van de omgeving; c.de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen van de toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is; d.de aanwijzingen van de directie UAV onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever kan eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst, doorgeven aan de toezichthouder . Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet verrekend. 21 RAW-raamovereenkomst. 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst 01 In afwijking van artikel 01 21 04 is het in de inschrijfstaat vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen. 05 2020-05-01 verplicht 2020-05 2015-01-01 2019-11-22 Verstrekken van een deelopdracht 03 De aannemer dient rekening te houden met de start van de werkzaamheden overeenkomstig de deelopdracht uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de deelopdracht. 09 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet. 01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaal aantal stuks van ten minste 25 000 aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Te verwachten omzet vermelden. In geval lid 01 wordt opgenomen, dan ook lid 02 opnemen. 02 Betreffende totaalomzet is indicatief; op moment van aanbesteding is niet duidelijk welke werkzaamheden en welke hoeveelheden gedurende de looptijd van de overeenkomst uitgevoerd gaan worden. De inschrijver kan geen rechten ontlenen aan een afwijking van de totaalomzet die kan blijken bij ontbinding van de overeenkomst, dit ongeacht de omvang van de afwijking. In geval lid 02 wordt opgenomen, dan ook lid 01 opnemen. 12 Indexering RAW-raamovereenkomst 01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in par. 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. In afwijking van het bepaalde in lid 02 van artikel 01.04.01 van de Standaard 2020 vindt verrekening op onderstaande wijze plaats waarin loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen geacht te zijn inbegrepen: De prijzen per eenheid overeengekomen bij Opdrachtverstrekking blijven ongewijzigd van toepassing tot en met 31 december 2023. Bij overschrijding van deze termijn (lees: eventuele verlenging van de overeenkomst) kan indexering plaatsvinden volgens de onderstaande procedure. Hiertoe dient de aannemer uiterlijk drie maanden, voorafgaand aan een nieuw contractjaar, een schriftelijk verzoek te doen inclusief een herziene inschrijfstaat met de geïndexeerde prijzen, inclusief onderbouwing. Hierbij te gebruiken de CBS statline indices (indexcijfers, deelgebied 42/43: Grond-, weg- en waterbouw), gepubliceerd op de website van het CBS. Voor alle onderdelen van de Aannemingsovereenkomst wordt dit indexcijfer gehanteerd. De verrekening van de wijzigingen geschiedt volgens de formule: Vl = (Fn-Fa)/Fa * TB Hierin is: - Fa = is het indexcijfer op de aanbestedingsdatum; - Fn = het indexcijfer na 24 maanden na aanbestedingsdatum; - TB = het termijnbedrag. - Vl = het te verrekenen bedrag vanwege indexering van de termijn De verhouding (Fn-Fa)/Fa is de volgende 12 maanden dat het werk duurt van toepassing. Voor elk volgend jaar wordt een gelijke procedure bewandeld. 23 Communicatie 02 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-04-01 Bouwvergaderingen 01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op 1 keer per twee weken bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie UAV te bepalen personen of instanties. Dit artikel opnemen als de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk bouwvergaderingen wil houden. Eventueel de frequentie van de te houden bouwvergaderingen vermelden. 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd. 03 In afwijking van § 5 lid 1 van de U.A.V. 2012 belegt de aannemer in plaats van de opdrachtgever voor aanvang van de uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze bedrijven. De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de besprekingsverslagen. 03 Dagboeken, lijsten en rapporten 02 De in lid 01 d van § 27 van de UAV 2012 bedoelde gegevens en overzichten, dienen narekenbaar te zijn opgesteld en moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden verstrekt 03 In de weekrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld: - algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering bestek; - weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek; - vermelding dag en datum; - opgave van een percentage werkbare uren; - activiteiten van de aannemer met de opgave van hoeveelheden in de periode; - activiteiten door Derden, afspraken met Derden; - opsomming van feitelijke gegevens; - afspraken gemaakt met toezichthouder; - leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring; - Werkzaamheden aan kabels en leidingen - schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie]; - wijzigingen t.o.v. bestek, zijnde de te verwachten afwijkingen van de hoeveelheden resultaatsverplichtingen bij einde werk volgens deel 2.2 van het bestek; - bijzonderheden zich op het werk voordoend; - opmerkingen aannemer; - opmerkingen opdrachtgever. De aannemer moet het rapport genoemd in lid 02, volledig ingevuld en ondertekend, wekelijks aan de directie UAV verstrekken. 26 Werkterrein 01 Werkterrein Algemeen 01 Dagelijks moet, bij beëindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd. Losse materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee gegooid kan worden opslaan binnen een afgesloten hek. 02 De aannemer verbindt zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. 04 Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van de opdrachtgever, zijn de aannemer, Werknemers van aannemer en de door de aannemer ingeschakelde Derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven. 27 Schades 01 Schade algemeen 01 Indien naar het oordeel van de directie UAV de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie UAV genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie UAV. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV 2012. 02 Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal , naast de herstelkosten, een korting worden toegepast van: -honderd euro (€ 100,--) per m2 beschadigde verharding; -honderd euro (€ 100,--) per beschadigd object. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de herstelkosten. 03 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals genoemd in lid 02. 04 In aanvulling op § 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen. 05 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt. 90 Aanvullingen en wijzigingen op de U.A.V. 2012. 06 Aanvullingen en wijzigingen op de U.A.V. 2012. 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid terstond ter kennis van de directie UAV dient te brengen. 06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 15 van de UAV2012 'verplichtingen van de aannemer' dient de aannemer tevens bij het vermoeden van overschrijding van hoeveelheden in de zin van paragraaf 38 en 39 van de UAV2012, dit voorafgaande aan de uitvoering aan de directie UAV kenbaar te maken. 15 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 dient de aannemer wekelijks, uiterlijk 5 werkdagen na afloop werkwerk, een door hem gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding aan de provincie overeenkomstig de regeling in de P.M.V. ( Provinciale Milieu Verordening). 16 In afwijking op paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 verstrekt de aannemer telkens uiterlijk op de dinsdag van de opvolgende werkweek wekelijks een staat van de in de vorige werkweek verwerkte verrekenbare en niet-verrekenbare hoeveelheden met een onderbouwing aan de directie UAV. Na goedkeuring door de directie UAV worden deze gegevens opgenomen in de besteksadministratie 17 Paragraaf 36 lid 4 van de UAV2012. Met bestekswijzigingen worden in het kader van dit bestek bedoeld de opgedragen uitvoering van werkzaamheden waarvoor in het bestek geen direct toepasbare bestekspost voorhanden is. De tekst in UAV2012, paragraaf 36 lid 4 te vervangen door onderstaande tekst: Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen. Hiertoe plegen de directie UAV en aannemer onderling overleg. Voor het berekenen van eventuele kostenconsequentie van de een bestekswijziging wordt onderstaande procedure gehanteerd: a.kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijzing afzonderlijk benoemen; b.hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid; c.de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een subtotaal; d.De totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het subtotaal, berekend volgens sub c, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10 % waarbij alle kosten van niet directe aard , zoals bedoeld in de bestekspostnummer 910010 t/m 949990, worden geacht te zijn inbegrepen. Indien prijzen per eenheid nader moeten worden overeengekomen, wordt daarvoor onderstaande procedure gehanteerd: e.de eventueel voor de uitvoering benodigde inzet van arbeid en (bediend) materieel wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de prijs per eenheid volgend uit de inschrijfstaat; f.de aard en hoeveelheid van het eventueel door de aannemer te leveren en te verwerken materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de feitelijke leverancier. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur; g.de aard en hoeveelheid van het eventueel door een onderaannemer te leveren en te verwerken materiaal onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de onderaannemer. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de onderaannemer en toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur; h.de prijs per eenheid wordt vervolgens berekend door de kosten uit de leden e t/m g te sommeren en vervolgens te delen door de hoeveelheid resultaatsverplichting behorend tot de kostencomponent. 18 Paragraaf 39 van de UAV 2012 wordt aangevuld met lid 6: Verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens worden slechts herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd. Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht. 19 Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door: a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verband houdende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden. b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden toestand een einde zal hebben genomen. 25 Riolering 0 Riolering, algemeen 6 Bouwstoffen 03 Kolken en slibvangputten 01 De beton/gij straat- en trottoirkolken zijn van het fabrikaat TBS Soest b.v. of gelijkwaardig. 02 De kunststof/gij straat- en trottoirkolken zijn van het fabrikaat Wavin of gelijkwaardig. 03 De slibvangputten zijn van het fabrikaat Facet, Aqua Hydrasep of gelijkwaardig. 1 Aanleg riolering 3 Informatie-overdracht 01 Rapportage 01 De aannemer dient het volgende te rapporteren per buurt: per werkdag : -de naam van de straten waar werkzaamheden zijn uitgevoerd; -het aantal kolken en m1 lijngoot per straat dat is schoongemaakt; -de wijze waarop kolken/lijngoten zijn gereinigd, machinaal of handmatig; - de hoeveelheid afgevoerd RKG-slib. Voor oplevering van het werk dienen afschriften van deze rapportages juist en volledig aan de opdrachtgever overhandigt te worden. 02 Per te reinigen kolk/lijngoot dienen de volgende toestandsaspecten te worden opgemerkt, vastgelegd alsmede digitaal te worden geregistreerd: - Straatkolk, trottoirkolk, Tegelpad kolk, lijngoot. - Handmatig of machinaal gereinigde kolk/lijngoot; - Kindvriendelijk/met vergrendeling; - Stankafsluiter afwezig; - Beton/cement in kolk/lijngoot; - Vet in kolk/lijngoot; - Bodem defect; - Schacht defect; - Deksel defect; - Deksel zit vast; - Deksel niet aanwezig; - Zandinloop aangetroffen; - Kolk-/lijngootleiding verstopt; - Verzakking van kolk/lijngoot; - Verzakking van straatwerk. - Percentage vervuild 30/60/90% De uitvoering van de opmerking en vastlegging dient in de eenheidsprijs van het reinigen te zijn inbegrepen; rapportage wordt verrekend bij toepasselijke post in hoofdstuk 7 van deel 2.2 De aannemer dient voorafgaand aan de eindafrekening van het werk een rapportage van de werkzaamheden aan de directie UAV te overleggen. De rapportage dient digitaal in RIBX, .PDF en .xslx 02 Revisies, eisen t.b.v. verwerking in het rioolbeheersysteem. 01 De aannemer dient voorafgaand aan de eindafrekening van het werk een revisie van de werkzaamheden aan de directie UAV te overleggen. 03 Alle vlaktemetingen worden vastgelegd in x- en y-coördinaten van het RD-stelsel tenzij anders omschreven in het bestek. 04 De aannemer verstrekt (voor oplevering) aan de directie UAV de revisiegegevens en een digitale revisietekening in RIBX-format. 07 De onderdelen van de revisiegegevens betreffen na uitvoering van de werkzaamheden: - Locatie kolk/lijngoot/lamellenfilters (incl. zandvang als punt coördinaat) in GPS op RD-stelsel; incl. identificatiekenmerk. Lijngoten aangeven als lijn. 08 De positie van alle te reinigen objecten ten opzicht van RD-stelsel moeten worden vastgesteld alsmede de datum en het tijdstip van reinigen, gegevens over eventuele gebreken, onderscheid kolken handmatig of machinaal gereinigd, achterpaden en vervuilingsgraad. 09 De aannemer verstrekt (voor oplevering) aan de directie UAV een overzicht per kern met aantal machinaal en handmatig gereinigde kolken, lijngoten, lamellenfilters en zandvangers. 10 De aannemer verstrekt foto's van de lamellenfilters aan de directie UAV per situatie voor, tijdens en na reinigen van de betreffende filters. 62 Tijdelijke verkeersmaatregelen 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen 2 Eisen en Uitvoering 01 Algemeen 02 Ten behoeve van de fasering en/of uit te voeren werkzaamheden dienen de daartoe benodigde verkeersmaatregelen (inclusief eventuele omleidingsroutes) ten minste vier weken voor toepassing te worden ingediend ter goedkeuring door de directie. 03 Het is de aannemer niet toegestaan de getroffen verkeersmaatregelen langer dan strikt noodzakelijk te handhaven. 04 Verkeersmaatregelen.. 01 Werkvoertuigen dienen voorzien te zijn van de benodigde bebakening en verkeersborden, conform CROW-Publicatie 96b "Maatregelen op niet-autosnelwegen" 03 De aannemer is zowel tijdens als buiten de reguliere werktijden verantwoordelijk voor door hem geplaatste verkeersmaatregelen. Door de directie geconstateerde mankementen aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moet op eerste aanzegging direct hersteld worden. Aan het begin en einde van de straat moet een bord geplaatst worden: een verkeersbord "werk in uitvoering" en een sandwich bord met de tekst: "RIOOLREINIGING". De verkeersborden moeten zodanig geplaatst worden dat zij voor het verkeer goed zichtbaar zijn. De kosten voor het plaatsen, onderhouden en verwijderen van deze borden dienen verrekent te worden op bestekpostnr. 720210 4 Risicoverdeling en garanties. 5 Bijbehorende verplichtingen 02 Inspecteren afzettingen en omleidingsroutes 01 De aannemer inspecteert dagelijks bij aanvang van zijn werkzaamheden de geplaatste bebording t.b.v. de verkeersmaatregelen als bedoeld in dit hoofdstuk. Indien dit tevens de door hem aan te brengen omleidingsroutes omvat, worden ook deze geacht dagelijks bij aanvang werk te worden geïnspecteerd. 02 De aannemer inspecteert dagelijks bij beëindigden van zijn werkzaamheden de geplaatste bebording t.b.v. de verkeersmaatregelen en eventuele obstakel verlichting op goede werking. Indien dit tevens de door hem aan te brengen omleidingsroutes omvat, worden ook deze geacht dagelijks bij de beëindigden van zijn werk te worden geïnspecteerd. Gemeente Lansingerland, Team Projecten
RAW-raamovereenkomst Reinigen kolken en lijngoten
Bestek 2020-14 opgesteld door: Pro Infra B.V. Vrij gedeelte na overeenkomst 01 ..... ..... Gemeente Lansingerland, Team Projecten
RAW-raamovereenkomst Reinigen kolken en lijngoten
Bestek 2020-14 opgesteld door: Pro Infra B.V. Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Gemeente Lansingerland, Team Projecten
RAW-raamovereenkomst Reinigen kolken en lijngoten
Bestek 2020-14 opgesteld door: Pro Infra B.V. Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 2020-14 Reinigen kolken en lijngoten I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2020-14 Reinigen kolken en lijngoten (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) Reinigen kolken en lijngoten (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen. Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen. In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Gemeente Lansingerland, Team Projecten
RAW-raamovereenkomst Reinigen kolken en lijngoten
Bestek 2020-14 opgesteld door: Pro Infra B.V. Inschrijvingsstaat Behoort bij: 2020-14 Reinigen kolken en lijngoten I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)