2015-011.71 16/08/20162020-02 perceel 2RAW bestek onderhoud watergangen gemeente Aa en Hunze2020-06-182020-06-1899921233202020-06-181203DCEB00E2EF668594E702D0725F973963RAW Bestek: Onderhoud watergangen 2021-2023, gemeente Aa en Hunze
Besteksnummer: 2020-02 Datum: 16 juni 2020
Perceel 2 Gasselte-Gieten
Alles over Groenbeheer Versie: Na nota van inlichtingenVrij gedeelte voor bestek01RAW BESTEK ONDERHOUD WATERGANGEN GEMEENTE AA EN HUNZEBESTEK en VOORWAARDEN voor: Werk: Onderhoud watergangen Gasselte-GietenOpdrachtgever: Gemeente Aa en HunzeBesteknummer: 2020-02 perceel 2Datum: 16-06-2020Status: Na nota van inlichtingenGemeente Aa en HunzePostadres:Postbus 939460 AB GietenBezoekadres:Spiekersteeg 19461 BH GietenT.14 0592E.gemeente@aaenhunze.nlI.www.aaenhunze.nl1. Algemeen01OPDRACHTGEVEROpdrachtgever: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aa en HunzeBezoekadres : Spiekersteeg 1 9461 BH GIETEN Postadres: Postbus 93 9460 AB GIETENTelefoon: 14 0592Telefax: 0592 - 267 799 E-mail: gemeente@aaenhunze.nl Website: www.aaenhunze.nl 02DIRECTIEDe directie wordt gevoerd door team Ruimtelijk Beheer van de gemeente Aa en Hunze. In de opdrachtbrief worden een of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.ContactpersoonT van DalenPostadres Postbus 93, 9460 AB Gieten Bezoekadres Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten T.140592E. tvdalen@aaenhunze.nl 03LOCATIEHet uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Aa en Hunze in de oude gemeenten Gasselte en Gieten. 04ALGEMENE BESCHRIJVINGDe werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:a. het uitmaaien van watergangen;b.het afvoeren van vrijgekomen materiaal;c.het toepassen van verkeersmaatregelen;d.werkzaamheden in het kader van de wet natuurbescherming. 05TIJDSBEPALINGHet werk vangt aan op 1 januari 2021 en loopt door tot en met 31 december 2023. Nadat deze periode is beëndigt bestaat de mogelijkheid voor de opdrachtgever, indien er naar tevredenheid en voldoende prestatie is gewerkt, het bestek voor een periode van 2x 1 jaar te verlengen. Bij verlenging is de prijsindexatie volgens de CROW risicoregeling van toepassing. 06ONDERHOUDSTERMIJNDe onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.2.1. Algemene gegevens2.1. Algemene gegevens01TEKENINGENDe volgende tekeningen behoren tot het bestek:- 2.1-2 Onderhoud watergangen Gasselte- 2.2-2 Onderhoud watergangen GietenEen digitaal bestand (shape file) van de te beheren sloten kan, indien gewenst, na gunning worden verstrekt.02PEILEN EN HOOFDAFMETINGENNiet van toepassing.04BIJLAGENDe volgende bijlagen behoren tot het bestek:-Bijlage 1 V&G plan -Bijlage 2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument 2.2. Nadere Beschrijving2.2. Verklaring01VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAATIn de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.02KENMERK RESULTAATSVERPLICHTINGDoor een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.03HOEVEELHEID TER INLICHTINGDe in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.04GRENZEN VAN DE SITUERINGDe in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.1ONDERHOUD WATERGANGEN10ONDERHOUD WATERGANGEN EENZIJDIGBetreft het uitmaaien van één zijde van het talud en de bodem.1010Eenzijdig, afvoer aannemerBetreft watergangen waarbij het maaisel door de aannemer wordt afgevoerd.101010Uitmaaien watergang.m3405.005114012015-01-01verplicht2015-012014-08-29Uitmaaien watergang.Betreft: het maaien talud aan één zijde watergang, de kopse kanten en 100% van de bodembreedte.
Situering: de watergangen aangegeven als WSEA en WBEA op tekening.
Lengte te maaien watergang WSEA: 1008m1
Lengte te maaien watergang WBEA:127m1Aantal maaibeurten: 1 x per jaar. Uitvoeren voor 1 november.12Standaard beheer22Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer31Lengte droog talud: tot ca. 2 m45Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meerOeververdediging: geen53Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar63Maaisel op het talud deponeren .....101020Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.m3405.005114122015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang......Aantal beurten: 1 x per jaar.12Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 10101051Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar69De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.1020Eenzijdig, afvoer gemeenteBetreft watergangen waarbij de gemeente het vrijgekomen materiaal afvoert.102010Uitmaaien watergang.m8763.005114012015-01-01verplicht2015-012014-08-29Uitmaaien watergang.Betreft: het maaien talud aan één zijde watergang, de kopse kanten en 100% van de bodembreedte.
Situering: de watergangen aangegeven als WSEG en WBEG op tekening.
Lengte te maaien watergang WSEG: 2.585m1
Lengte te maaien watergang WBEG: 336m1Aantal maaibeurten: 1 x per jaar. Uitvoeren voor 1 november.12Standaard beheer22Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer31Lengte droog talud: tot ca. 2 m45Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meerOeververdediging: geen53Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar63Maaisel op het talud deponeren .....102020Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.m8763.005114122015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang......Aantal beurten: 1 x per jaar.12Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 10201051Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar69Maaisel verzamelen en op hopen zetten met een afstand van tenminste 50 meter. De hopen dienen vanaf de weg bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen met laadkraan.1030Eenzijdig, verwerken bermBetreft watergangen waar het vrijgekomen materiaal wordt verspreid over de naastgelegen berm.103010Uitmaaien watergang.m669.005114012015-01-01verplicht2015-012014-08-29Uitmaaien watergang.Betreft: het maaien talud aan één zijde watergang, de kopse kanten en 100% van de bodembreedte.
Situering: de watergangen aangegeven als WSEB op tekening.
Lengte te maaien watergang WSEB:223m1Aantal maaibeurten: 1 x per jaar. Uitvoeren voor 1 november.12Standaard beheer22Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer31Lengte droog talud: tot ca. 2 m45Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meerOeververdediging: geen53Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar69Maaisel direct spreiden over naastgelegen berm.1040Eenzijdig, verminderde bereikbaarheidBetreft watergangen met een verminderde bereikbaarheid.104010Uitmaaien watergang.m507.005114012015-01-01verplicht2015-012014-08-29Uitmaaien watergang.Betreft: het maaien van talud aan één zijde watergang, de kopse kanten en 100% van de bodembreedte.
Situering: de watergangen aangegeven als WSHE op tekening.
Lengte te maaien watergang WSHE: 169 m1 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar. Uitvoeren voor 1 november.12Standaard beheer22Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer31Lengte droog talud: tot ca. 2 m45Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meerOeververdediging: geen52Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar64Maaisel direct spreiden over het talud .....11ONDERHOUD WATERGANGEN TWEEZIJDIGBetreft het uitmaaien van beide zijden talud en de bodem.1110Tweezijdig, afvoer aannemerBetreft watergangen waarbij het maaisel door de aannemer wordt afgevoerd.111010Uitmaaien watergang.m80916.005114012015-01-01verplicht2015-012014-08-29Uitmaaien watergang.Betreft: het maaien van het talud aan beide zijden van de watergang, de kopse kanten en 100% van de bodembreedte.
Situering: de watergangen aangegeven als WSTA en WBTA op tekening.
Lengte te maaien watergang WSTA: 24.196 m1
Lengte te maaien watergang WBTA: 2.776 m1Aantal maaibeurten: 1 x per jaar. Uitvoeren voor 1 november.12Standaard beheer22Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer31Lengte droog talud: tot ca. 2 m45Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meerOeververdediging: geen53Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar63Maaisel op het talud deponeren .....111020Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.m80916.005114122015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang......Aantal beurten: 1 x per jaar.12Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 11101051Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar69De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.1111Tweezijdig, afvoer aannemer (2x per jaar)Betreft watergangen waarbij het maaisel door de aannemer wordt afgevoerd.111110Uitmaaien watergang.m8304.005114012015-01-01verplicht2015-012014-08-29Uitmaaien watergang.Betreft: het maaien van het talud aan beide zijden van de watergang, de kopse kanten en 100% van de bodembreedte.
Situering: de watergangen aangegeven als WSTA 2x en WBTA 2x op tekening.
Lengte te maaien watergang WSTA 2x: 1.172 m1
Lengte te maaien watergang WBTA 2x: 212 m1Aantal maaibeurten: 2 x per jaar. Eerste maaibeurt voor 1 november, tweede maaibeurt voor 15 december.12Standaard beheer22Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer31Lengte droog talud: tot ca. 2 m45Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meerOeververdediging: geen53Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar63Maaisel op het talud deponeren .....111120Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.m8304.005114122015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang......Aantal beurten: 2 x per jaar.12Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 11111051Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar69De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.1113Tweezijdig, afvoer aannemer (inclusiefBetreft watergangen waarbij het maaisel door de aannemer wordt afgevoerd.111310Uitmaaien watergang.m3246.005114012015-01-01verplicht2015-012014-08-29Uitmaaien watergang.Betreft: het maaien van het talud aan beide zijden van de watergang, de kopse kanten en 100% van de bodembreedte.
Situering: de watergangen aangegeven als WSTA zomerschouw op tekening.
Lengte te maaien watergang WSTA zomerschouw: 541 m1Aantal maaibeurten: 2 x per jaar. Eerste maaibeurt uitvoeren voor 1 juli en de tweede maaibeurt voor 1 november.12Standaard beheer22Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer31Lengte droog talud: tot ca. 2 m45Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meerOeververdediging: geen53Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar63Maaisel op het talud deponeren .....111320Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.m3246.005114122015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang......Aantal beurten: 1 x per jaar.12Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 11131051Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar69De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.1120Tweezijdig, afvoer gemeenteBetreft watergangen waarbij de gemeente het vrijgekomen materiaal afvoert.112010Uitmaaien watergang.m87546.005114012015-01-01verplicht2015-012014-08-29Uitmaaien watergang.Betreft: het maaien van het talud aan beide zijden van de watergang, de kopse kanten en 100% van de bodembreedte.
Situering: de watergangen aangegeven als WSTG en WBTG op tekening.
Lengte te maaien watergang WSTG: 28.934 m1
Lengte te maaien watergang WBTG: 248 m1 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar. Uitvoeren voor 1 november.12Standaard beheer22Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer31Lengte droog talud: tot ca. 2 m45Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meerOeververdediging: geen53Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar63Maaisel op het talud deponeren .....112020Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.m87546.005114122015-01-01verplicht2015-012014-08-26Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang......Aantal beurten: 1 x per jaar.12Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 11201051Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar69Maaisel verzamelen en op hopen zetten met een afstand van tenminste 50 meter. De hopen dienen vanaf de weg bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen met laadkraan.1130Tweezijdig, verwerken bermBetreft bermen waar het vrijgekomen materiaal wordt verspreid over de berm.113010Uitmaaien watergang.m6468.005114012015-01-01verplicht2015-012014-08-29Uitmaaien watergang.Betreft: het maaien van het talud aan beide zijden van de watergang, de kopse kanten en 100% van de bodembreedte.
Situering: de watergangen aangegeven als WSTB en WBTB op tekening.
Lengte te maaien watergang WSTB: 1.913 m1
Lengte te maaien watergang WBTB: 243 m1Aantal maaibeurten: 1 x per jaar. Uitvoeren voor 1 november.12Standaard beheer22Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer31Lengte droog talud: tot ca. 2 m45Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meerOeververdediging: geen53Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar69Maaisel direct spreiden over naastgelegen berm.1131Tweezijdig, verwerken berm (inclusief zomerschouw)Betreft bermen waar het vrijgekomen materiaal wordt verspreid over de berm.113110Uitmaaien watergang.m762.005114012015-01-01verplicht2015-012014-08-29Uitmaaien watergang.Betreft: het maaien van het talud aan beide zijden van de watergang, de kopse kanten en 100% van de bodembreedte.
Situering: de watergangen aangegeven als WSTB zomerschouw op tekening.
Lengte te maaien watergang WSTB zomerschouw: 127 m1Aantal maaibeurten: 2 x per jaar. Eerste maaibeurt uitvoeren voor 1 juli en de tweede maaibeurt voor 1 november.12Standaard beheer22Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer31Lengte droog talud: tot ca. 2 m45Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meerOeververdediging: geen53Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar69Maaisel direct spreiden over naastgelegen berm.1140Tweezijdig, verminderde bereikbaarheidBetreft watergangen met een verminderde bereikbaarheid.114010Uitmaaien watergang.m4179.005114012015-01-01verplicht2015-012014-08-29Uitmaaien watergang.Betreft: het maaien van het talud aan beide zijden van de watergang, de kopse kanten en 100% van de bodembreedte.
Situering: de watergangen aangegeven als WBHT en WSHT op tekening.
Lengte te maaien watergang WBHT: 292 m1
Lengte te maaien watergang WSHT: 1.101 m1Aantal maaibeurten: 1 x per jaar. Uitvoeren voor 1 november.12Standaard beheer22Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer31Lengte droog talud: tot ca. 2 m45Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meerOeververdediging: geen52Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar64Maaisel direct spreiden over het talud .....1150Tweezijdig, afvoer aangelandeBetreft watergangen waarbij het vrijgekomen materiaal op grond aangelanden wordt gedeponeerd.115010Uitmaaien watergang.m167076.005114012015-01-01verplicht2015-012014-08-29Uitmaaien watergang.Betreft: het maaien van het talud aan beide zijden van de watergang, de kopse kanten en 100% van de bodembreedte.
Situering: de watergangen aangegeven als WSTS en WBTS op tekening.
Lengte te maaien watergang WSTS: 53.684 m1
Lengte te maaien watergang WBTS: 2.008 m1Aantal maaibeurten: 1 x per jaar. Uitvoeren voor 1 november.12Standaard beheer22Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer31Lengte droog talud: tot ca. 2 m45Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meerOeververdediging: geen59Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van 3 m beschikbaar. De andere zijde is van de aangelande.69Maaisel op naastliggend terrein, op maximaal 1 meter van de insteek watergang, op grond aangelande deponeren.2REINIGEN DUIKERS200010Verwijderen baggerspecie uit duiker.st150.001811042015-01-01verplicht2015-012014-12-18Verwijderen baggerspecie uit duiker.Betreft het verwijderen van baggerspecie uit duikers op aanwijs van de directie.13Duiker met rond profiel, diameter tot 1300mm:Aantal: 50st.....31Verlagen waterstand in de duiker is toegestaan .....69Waar mogelijk dient het vrijgekomen materiaal te worden verwerkt in het talud. Indien het ter plaatste verwerken van vrijgekomen materiaal niet mogelijk is dan dient het te worden verwerkt volgens bestekspostnummer 301010. 3VRIJKOMEND MATERIAAL3000Grondonderzoek300010Uitvoeren AP-04 grondonderzoek BRL 1001 + PFAS.st3.00172199Uitvoeren AP-04 grondonderzoek BRL 1001 + PFAS.Grondsoort zand
Betreft: Milieukundig partijkeuring conform SIKB BRL 1001, incl. uitvoering van de benodigde PFAS analyse.
Rapportage digitaal en analoog aanleveren aan de directie.3010Opslag en verwerken301010Opslag vrijkomend materiaal in mobiel depot.EUR0181499Opslag vrijkomend materiaal in mobiel depot.Betreft materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnummer 200010 en stelpost 950010 en 950020. De container dient door de aannemer ter beschikking te worden gesteld en wordt gestald op een door de directie aan te wijzen locatie. De grond wordt in een partijkeuring gekeurd volgens bestekspost 300010. Als de classificatie van de grond duidelijk is vervalt deze aan de aannemer.4FLORA EN FAUNA41WET NATUURBESCHERMING4110Inventariseren flora en fauna verkennend411010Inventariseren flora, verkennend.keer3.006421102010-12-01verplicht2010-122010-12-01Inventariseren flora.Het werkgebied bestaat uit de te beheren arealen binnen de locatie zoals beschreven in deel 1.03 van dit bestek.
Gerekend is met 1 keer per jaar, verdeeld over meerdere terreinbezoeken.411020Inventariseren fauna, verkennend.keer3.006411102010-12-01verplicht2010-122010-12-01Inventariseren fauna, verkennend.Het werkgebied bestaat uit de te beheren arealen binnen de locatie zoals beschreven in deel 1.03 van dit bestek.
Gerekend is met 1 keer per jaar, verdeeld over meerdere terreinbezoeken.4120Inventariseren flora en fauna soortspecifiek412010Inventariseren flora, soortspecifiek.keer30.006421102010-12-01verplicht2010-122010-12-01Inventariseren flora.Situering volgt uit verkennende flora
inventarisatie412020Inventariseren fauna, soortspecifiek.keer30.006411122010-12-01verplicht2010-122010-12-01Inventariseren fauna, soortspecifiek.Situering volgt uit verkennende fauna
inventarisatie4130Markeren flora en fauna413010Markeren fauna rust- en verblijfplaats.st6.006415212010-12-01verplicht2010-122010-12-01Markeren fauna rust- en verblijfplaats......Ten behoeve van: beschermende fauna voortkomend uit de soortspecifieke inventarisatie.14Middel ter keuze van de aannemer62Met materiaal van de aannemer413020Markeren groeiplaats of zaadbank.st6.006425212010-12-01verplicht2010-122010-12-01Markeren groeiplaats of zaadbank.Ten behoeve van: beschermende flora voortkomend uit de soortspecifieke inventarisatie.14Middel ter keuze van de aannemer62Met materiaal van de aannemer5VERKEERSMAATREGELEN5010Toepassen verkeersmaatregelen501010Toepassen rijdende afzetting.EUR06201052015-01-01verplicht2015-012014-12-11Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast, vanaf en op de rijbaan.11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 122162Met materiaal van de aannemer6TER BESCHIKKING STELLEN601TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS601010Ter beschikking stellen werknemer, niveau 3uur60.006111012013-04-25verplicht2010-122013-04-25Ter beschikking stellen van werknemers.inclusief (gemotoriseerd) handgereedschap.16Werknemers groenvoorziening algemeen, niveau 3 zelfstandig beroepsbeoefenaar.602TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL602030T.b.s. hydraulische graafmachine.uur60.006112032015-01-01verplicht2015-012015-01-01Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.Betreft: hydraulische graafmachine met maaikorf.13Bakinhoud: ten minste 0,5 m3602050T.b.s. tractor.uur60.006112062016-02-23verplicht2015-012016-01-20Ter beschikking stellen van een tractor.inclusief maaiarm.11Vermogen: ten minste 125kW21Hulpvoorzieningen: maaiarm602060T.b.s. tractor met gronddumper.uur60.006112061995-10-01verplicht2010-121995-10-01Ter beschikking stellen van een tractor......11Vermogen: ten minste 125 kW21Hulpvoorzieningen: gronddumper.
Capaciteit gronddumper ca. 12 m3.TRANSPORT SUBTOTAAL9Staartposten91Eenmalige kosten910010...................................EUR0910020...................................EUR0910030...................................EUR0910040...................................EUR0910050...................................EUR0918870KortingEUR918880Overige eenmalige kostenEUR919990Totaal eenmalige kostenEUR92Uitvoeringskosten929990UitvoeringskostenEUR93Algemene kosten939990Algemene kostenEUR94Winst en risico949990Winst en risicoEUR95Stelposten950010Stelpost oplossen knelpunten ontwatering.EUR30000.006105012015-01-01verplicht2010-122014-10-24Stelpost.Betreft: Oplossen knelpunten afwatering op aanwijs van de directie.Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:19Het ontgraven van sloten die bijvoorbeeld zijn dicht geslibt en/of gestoven.950020Stelpost op diepte brengen slootbodemsEUR60000.006105012015-01-01verplicht2010-122014-10-24Stelpost.Betreft: het op diepte brengen van slootbodems op basis van diepteschouw waterschap. Een en ander op aanwijs van de directie.Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:19Het ontgraven slootbodems die niet voldoen volgens diepteschouw waterschap.Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

de ..................................................................................... 20.....

De inschrijver(s),3. Bepalingen01ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF01ALGEMENE BEPALINGEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN01Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.02De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.04Op de werkzaamheden met betrekking tot watergangen is de gedragscode voor waterschappen (Unie van Waterschappen, 6 februari 2012) van toepassing.02BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMSOM052010-10-01verplicht10-102010-10-01BOETECLAUSULE KWAADSCHOUW01Op dit werk is een boeteclausule van toepassing.02De aannemer kan per besteksjaar een boete opgelegd worden, dit is afhankelijk van het aantal ontvangen kwaadschouw.03Bij meer dan 10 kwaadschouw per besteksjaar treedt de boeteclausule in werking. Na inwerkingtreding wordt per kwaadschouw een boete opgelegd van 2000 euro. 04De uitkomst van de schouw van het waterschap Hunze en Aa's is hierbij leidend en bepaald of het uitgevoerde werk in de termijnstaat goedgekeurd is.05Indien uit de opneming volgens lid 04 blijkt dat het werk niet goedgekeurd is, dient de aannemer het werk binnen 5 dagen alsnog volgens de overeenkomst en resultaatsverplichting uit te voeren.04BETALINGSREGELINGEN:RISICOREGELING012010-10-01verplicht10-102010-10-01ALGEMEEN03De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard 2015 is op dit bestek niet van toepassing.072010-10-01verplicht10-102010-10-01INDEXERING01Voor het eerste jaar gelden de prijzen per eenheid zoals deze uit de inschrijfstaat zijn te herleiden. Ieder volgend jaar gedurende de looptijd en bij eventuele verlenging worden de prijzen per eenheid, 1 x per kalenderjaar, geïndexeerd op basis, van de indexen van de Risicoregeling GWW 1995 over de periode september t/m december. De gemiddelde indexen van september-december worden toegepast. 05BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES012010-10-01verplicht10-102010-10-01INDIENEN DECLARATIES01De declaraties moeten digitaal worden ingediend op het e-mailadres:facturen@aaenhunze.nlOp de declaratie het besteknummer vermelden en als bijlage een door de directie goedgekeurde termijnstaat toevoegen.08BIJDRAGEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK01Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd. Deze wordt door de opdrachtgever afgerekend.022010-10-01verplicht10-102010-10-01BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT01Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.11VERBAND MET ANDERE WERKEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN01In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.02Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd.Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.03In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.13KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN062010-10-01verplicht10-102010-10-01ALGEMEEN01Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd. Dit werkplan dient tegelijkertijd te worden aangeleverd met het algemeen tijdschema, maximaal 15 werkdagen na het verstrekken van de opdracht. 02In het gedetailleerde werkplan dient naast de onderwerpen uit lid 06, paragraaf 26 van UAV 2012 ook te worden vermeld: - de wijze van uitvoering; - de aard en hoeveelheid van het in te zetten materieel per dag; - de werkvolgorde van de uit te voeren onderdelen; - de planning voor het onderhoud op weekniveau. 092010-10-01verplicht10-102010-10-01WERKTIJDEN01Tenzij elders in het bestek anders aangegeven, liggen de toegestane werktijden tussen:maandag t/m zaterdag van 07.00 uur - 18.00 uur.In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.17VRIJGEKOMEN MATERIALEN072010-10-01verplicht10-102010-10-01PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN01Een plan voor het omgaan met vrijjgekomen materialen zoals beschreven in artikel 01.17.07 wordt van de aannemer verlangt.03Vrijkomend materiaal, bij de uit te maaien watergangen, bestaat uit maaisel van kruid en grasachtige vegetatie en blad.04Het is de aannemer toegestaan om, voorafgaand aan de uitvoering van het onderhoudswerk, overleg te plegen met aangrenzende landeigenaren over het eventueel deponeren en verwerken van het vrijkomend materiaal. Na toestemming van de betreffende landeigenaar kan het vrijgekomen materiaal dat volgens de besteksposten vervalt aan de aannemer op het land van de landeigenaar worden verwerkt.18SCHADEVERGOEDING052010-10-01verplicht10-102010-10-01SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN04In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de standaard 2015 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.22TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN032010-10-01verplicht10-102010-10-01PLAN VAN AANPAK PLANT- EN DIERSOORTEN01Een plan van aanpak zoals beschreven in artikel 01.22.03 lid 01 wordt verlangd.23COMMUNICATIE022010-10-01verplicht10-102010-10-01BOUWVERGADERING01Voorafgaand aan het groeiseizoen en tijdens het groeiseizoen worden bouwvergaderingen gehouden.02Van deze vergaderingen worden door de directie verslagen opgemaakt welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend. Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft. 04De aannemer stelt weekrapporten op, als bedoeld in paragraaf 27 van de UAV 2012. Eventuele opmerkingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de vordering en de stand van het werk, worden in de (verslagen van) bouwvergaderingen vastgelegd.032010-10-01verplicht10-102010-10-01COMMUNICATIE MET LANDEIGENAREN01De aannemer zal voor de werkzaamheden beschreven in dit bestek regelmatig percelen moeten betreden van derden. De aannemer dient in overeenstemming met de betreffende landeigenaren en/of de gebruikers de percelen te betreden voor het uit te voeren onderhoud. 02Eventuele klachten van landeigenaren m.b.t. het uitgevoerde werk dienen te worden afgehandeld door de aannemer.03Schade aan percelen en/of gewassen, veroorzaakt door de aannemer, dienen door de aannemer te worden hersteld of vergoed.25VAKOPLEIDING022010-10-01verplicht10-102010-10-01EISEN PERSONEEL01Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.02Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.03Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (B-VCA) te beschikken.04Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.052010-10-01verplicht10-102010-10-01EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING01Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn: - Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig; - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig; - Niveau 1, Voorman /zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.02De certificaten voor Bestendig beheer Wet natuurbescherming zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.30WETGEVING012010-10-01verplicht10-102010-10-01WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT01De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste: a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen; b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.02De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.03De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever deboeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,- per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.04Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.05De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.51GROENVOORZIENINGEN1WATER EN WATERGANGEN4RISICOVERDELING EN GERANTIES WATER EN WATERGANGEN022010-10-01verplicht10-102010-10-01SCHOUW WATERSCHAP01Indien de watergangen na onderhoud tijdens een schouw van het waterschap worden afgekeurd dan dient de aannemer het werk op eigen rekening opnieuw uit te voeren.02Indien de aanemer in gebreke blijft ten opzichte van het gestelde in lid 01 van dit artikel dan is een eventuele boete van het waterschap voor rekening van de aannemer.5BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01MAAIEN03Vrijgekomen materiaal dat door de werkzaamheden in duikers is terecht gekomen dient diezelfde dag te worden verwijderd.62VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING12EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01ALGEMEEN01Specificaties voor materiaal en materieel, in te zetten bij het toepassen van verkeersmaatregelen, dienen te voldoen aan de gestelde eisen zoals opgenomen in de publicatiereeks 96b van CROW.3VERKEER032010-10-01verplicht10-102010-10-01VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING01Uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. De directie geeft binnen 5 werkdagen reactie op dit verkeersplan.Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.02In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld: - De te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen. - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten. - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is. - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties. Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen. - Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling. - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen. Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 2020-02 perceel 2 RAW bestek onderhoud watergangen gemeente Aa en Hunze I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2020-02 perceel 2 ..... (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) ..... (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2015. In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: 2020-02 perceel 2 RAW bestek onderhoud watergangen gemeente Aa en Hunze I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)