2015-011.71 16/08/20162019-33RAW-bestek Onderhoud Bomen gemeente Venray 2020-20222020-01-232020-01-2399921197532020-01-2312033FFD76BCA7F4E730B4FD53722B5C5965RAW-bestek Onderhoud Bomen 2020-2022 Gemeente Venray
Alles over Groenbeheer Besteknummer: 2019-33
Datum: 23-1-2020 Versie: 09 (na NvI)Vrij gedeelte voor bestek01BESTEK:RAW-bestek Onderhoud Bomen gemeente Venray 2020-2022Besteknummer: 2019-33Datum: 23-1-2020Versie: 09 (definitief, na NvI) Looptijd bestek: 1 januari 2020 t/m 31 december 2022 met een mogelijkheid tot verlenging van 1 maal 3 jaar.1. Algemeen01OPDRACHTGEVERCollege van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray, Postbus 500 5800 AM Venraytel. 0478 - 523 333fax 0478 - 523 222Bezoekadres:Raadhuisstraat 15801 MB Venray 02DIRECTIEDe directie wordt gevoerd door de afdeling Openbare Ruimte van de gemeente Venray. In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om namens de directie op te treden. 03LOCATIEHet uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Venray, verspreid over de gehele gemeente. 04ALGEMENE BESCHRIJVINGHet werk bestaat in hoofdzaak uit:a.het snoeien van bomen;b.het verwerken van afkomend hout;c. het treffen van verkeersmaatregelen;d.werkzaamheden in het kader van de wet Natuurbescherming. 05TIJDSBEPALINGDe looptijd van de overeenkomst is van 1 januari 2020 t/m 31 december 2022 met een mogelijkheid tot verlenging van 1 maal 3 jaar.06ONDERHOUDSTERMIJNDe onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing 2.1. Algemene gegevens2.1. Algemene gegevens01TEKENINGEN01 Overzichtstekening:Overzichtstekeningen van de gemeente Venray worden digitaal aangeleverd.02PEILEN EN HOOFDAFMETINGENNiet van toepassing04BIJLAGENDe volgende bijlagen behoren tot het bestek:-Bijlage 1: V&G plan.- Bijlage 2: Handboek Bomen 2018 | Norminstituut bomen (digitaal) -Bijlage 3: Netwerkennota_Infrastrcutuur_en_Verkeer_DEFINITIEF.pdf (overzicht gebiedsontsluitingswegen) 2.2. Nadere Beschrijving2.2. Verklaring01VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAATIn de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.02KENMERK RESULTAATSVERPLICHTINGIn de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.03HOEVEELHEID TER INLICHTINGDe in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.04GRENZEN VAN DE SITUERINGDe in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.1SNOEIEN BOMEN10BEGELEIDINGSSNOEIBetreft niet vrijuitgroeiende bomen1010Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld101010Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, <6mst75.005157032016-02-23verplicht2015-012016-02-08Begeleidingsssnoei verwaarloosd boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen......11Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. .....21Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 201831Bereikbaar met hoogwerker .....66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja101020Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 6-12 mst800.005157032016-02-23verplicht2015-012016-02-08Begeleidingsssnoei verwaarloosd boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen......19Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m21Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 201831Bereikbaar met hoogwerker .....66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja101040Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 12-18 mst1025.005157032016-02-23verplicht2015-012016-02-08Begeleidingsssnoei verwaarloosd boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen......19Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m21Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 201831Bereikbaar met hoogwerker .....66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja101060Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 18-24 mst275.005157032016-02-23verplicht2015-012016-02-08Begeleidingsssnoei verwaarloosd boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen......16Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. .....21Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 201831Bereikbaar met hoogwerker .....66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja101070Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, >24 mst15.005157032016-02-23verplicht2015-012016-02-08Begeleidingsssnoei verwaarloosd boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen......17Boomhoogteklasse: ca. 24 m. en hoger .....21Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 201831Bereikbaar met hoogwerker .....66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja1011Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld101110Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, <6 mst500.005157012016-02-23verplicht2015-012016-02-08Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen......11Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. .....21Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 201831Bereikbaar met hoogwerker .....66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja101120Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 6-12 mst1250.005157012016-02-23verplicht2015-012016-02-08Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen......19Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m21Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 201831Bereikbaar met hoogwerker .....66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja101140Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 12-18 mst1950.005157012016-02-23verplicht2015-012016-02-08Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen......19Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m21Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 201831Bereikbaar met hoogwerker .....66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja101160Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 18-24 mst750.005157012016-02-23verplicht2015-012016-02-08Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen......16Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. .....21Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 201831Bereikbaar met hoogwerker .....66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja101170Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, >24 mst50.005157012016-02-23verplicht2015-012016-02-08Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen......17Boomhoogteklasse: ca. 24 m. en hoger .....21Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 201831Bereikbaar met hoogwerker .....66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja1012Begeleidingssnoei regulier101210Begeleidingssnoei regulier boombeeld, <6 mst2000.005157062016-02-23verplicht2015-012016-02-08Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeiende bomen......11Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. .....21Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 201831Bereikbaar met hoogwerker .....66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja101220Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6-12 mst2750.005157062016-02-23verplicht2015-012016-02-08Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeiende bomen......19Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m21Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 201831Bereikbaar met hoogwerker .....66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja101240Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-18 mst1950.005157062016-02-23verplicht2015-012016-02-08Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeiende bomen......19Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m21Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 201831Bereikbaar met hoogwerker .....66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja101260Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 18-24 mst550.005157062016-02-23verplicht2015-012016-02-08Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeiende bomen......16Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. .....21Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 201831Bereikbaar met hoogwerker .....66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja101270Begeleidingssnoei regulier boombeeld, >24 mst25.005157062016-02-23verplicht2015-012016-02-08Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeiende bomen......17Boomhoogteklasse: ca. 24 m. en hoger .....21Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 201831Bereikbaar met hoogwerker .....66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja11ONDERHOUDSSNOEIBetreft niet vrij uitgroeiende bomen.1110Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld111010Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, <6 mst250.005157022016-02-23verplicht2015-012016-02-08Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen......11Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. .....21Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 201831Bereikbaar met hoogwerker .....66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja111020Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6-12 mst250.005157022016-02-23verplicht2015-012016-02-08Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen......19Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m21Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 201831Bereikbaar met hoogwerker .....66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja111040Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12-18 mst750.005157022016-02-23verplicht2015-012016-02-08Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen......19Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m21Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 201831Bereikbaar met hoogwerker .....66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja111060Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18-24 mst800.005157022016-02-23verplicht2015-012016-02-08Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen......16Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. .....21Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 201831Bereikbaar met hoogwerker .....66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja111070Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, >24 mst850.005157022016-02-23verplicht2015-012016-02-08Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen......17Boomhoogteklasse: ca. 24 m. en hoger .....21Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 201831Bereikbaar met hoogwerker .....66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja1111Onderhoudssnoei regulier boombeeld111110Onderhoudssnoei regulier boombeeld, < 6 mst150.00515799Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomenBoomhoogteklasse: tot ca. 6m
Gewenst eindbeeld: Conform Handboek Bomen 2018
Bereikbaar met hoogwerker
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja111120Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-12 mst500.00515799Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomenBoomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m
Gewenst eindbeeld: Conform Handboek Bomen 2018
Bereikbaar met hoogwerker
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja111130Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-18 mst3550.00515799Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomenBoomhoogteklasse: ca. 12 tot 18m
Gewenst eindbeeld: Conform Handboek Bomen 2018
Bereikbaar met hoogwerker
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja111140Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24 mst1850.00515799Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomenBoomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m
Gewenst eindbeeld: Conform Handboek Bomen 2018
Bereikbaar met hoogwerker
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja111150Onderhoudssnoei regulier boombeeld, >24 mst550.00515799Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomenBoomhoogteklasse: ca. 24 m en hoger
Gewenst eindbeeld: Conform Handboek Bomen 2018
Bereikbaar met hoogwerker
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja1113Snoeien waterlot, stam- en wortelopschot111320Verwijderen stamschot en wortelopslag, 1x / 3jrst9000.00515799Verwijderen stamschot en wortelopslagBetreft: niet vrijuitgroeiende bomen
Takvrije stamlengte: tot ca. 8m
Na het verwijderen van het waterlot en/of de wortelopslag dient de boom vrij te zijn van opslag en waterlot tot de onderste gesteltak
Bereikbaar met hoogwerker
Leeftijd afkomend hout: tussen ca. 1 en 4 jaar
Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja111330Verwijderen stamschot en wortelopslag, 2x / jrst10500.00515799Verwijderen stamschot en wortelopslagBetreft: niet vrijuitgroeiende bomen
Takvrije stamlengte: tot ca. 8m
Na het verwijderen van het waterlot en/of de wortelopslag dient de boom vrij te zijn van opslag en waterlot tot de onderste gesteltak
Bereikbaar met hoogwerker
Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar
Gerekend is met 2 beurten per jaar
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja12VORMSNOEI BOMENCyclisch beheer1210Knotten bomenBetreft knotbomen121010Knotten vormbomen, <3 mst175.005158022016-02-23verplicht2015-012016-02-08Knotten vormbomen......19Boomhoogteklasse: tot ca. 3 m.22Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar33Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar41Bereikbaar met hoogwerker .....Vrije takval mogelijk66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja121020Knotten vormbomen, 3-6 mst150.005158022016-02-23verplicht2015-012016-02-08Knotten vormbomen......19Boomhoogteklasse: ca 3 tot 6 m22Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar33Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3jaar41Bereikbaar met hoogwerker .....Vrije takval mogelijk66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja121030Knotten vormbomen, 6-9 mst30.005158022016-02-23verplicht2015-012016-02-08Knotten vormbomen......12Boomhoogteklasse: ca. 6 tot ca. 9 m. .....21Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar33Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 2 jaar41Bereikbaar met hoogwerker .....Vrije takval mogelijk66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja1220Terugzetten bomenbetreft leibomen en gekandelaberde bomen122010Terugzetten leibomen, <6 mst50.005158052016-02-23verplicht2015-012016-02-08Snoeien leibomen.Conform Handboek Bomen 2018
19Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m.21Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar31Bereikbaar met hoogwerker .....41Vrije takval mogelijk66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.....ja122020Terugzetten bomen, >6 mst50.00515899Terugzetten bomenBetreft het terugzetten van gekandelaberde bomen
Boomhoogteklasse: ca. 6 m en hoger
Leeftijd afkomend hout tot ca. 3 jaar
Bereikbaar met hoogwerker
Vrije takval mogelijk
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja6TER BESCHIKKING STELLEN60T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL6010T.B.S. WERKNEMERS601010Ter beschikking stellen European Tree Worker.uur240.006111012013-06-26verplicht2010-122013-06-26Ter beschikking stellen van werknemers.inclusief (gemotoriseerd) handgereedschap.16Werknemers European Tree Workerja601020Ter beschikking stellen werknemer, niveau 3uur240.006111012013-04-25verplicht2010-122013-04-25Ter beschikking stellen van werknemers.inclusief (gemotoriseerd) handgereedschap.16Werknemers groenvoorziening algemeen, niveau 3 zelfstandig beroepsbeoefenaar.ja601030Ter beschikking stellen werknemer, niveau 2uur240.006111012013-04-25verplicht2010-122013-04-25Ter beschikking stellen van werknemers.inclusief (gemotoriseerd) handgereedschap.16Werknemers groenvoorziening algemeen, niveau 2 beginnend beroepsbeoefenaar.ja6011T.B.S. MATERIEEL601110T.b.s. mobiele versnipperaar.uur48.006112071995-10-01verplicht2010-121995-10-01Ter beschikking stellen mobiele versnipperaar.Betreft: snippercombinatie met opvangbak van tenminste 4 m3.
Exclusief bediening.16Capaciteit: ten minste tot 220 mm takdikteja601120T.b.s. hoogwerker, tot 20 m.uur48.00611199Ter beschikking stellen van hoogwerker. Voor snoeien cq rooien van bomen werkhoogte/bereik tot ca. 20 meter.Exclusief bediening.ja601130T.b.s. vrachtauto, zelflosser, >10 tonuur48.006112041995-10-01verplicht2010-121995-10-01Ter beschikking stellen van een vrachtauto.Inclusief bediening en kraan voor aan- en afvoer van (groen) materialen. 13Laadvermogen: ten minste 10 ton21Zelflossend31Met hydraulische laad- en losinrichtingja8VERKEERSMAATREGELEN80VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK8010Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg801010Toep. rijdende afzetting op enkelbaansweg 1221.keer300.006202052015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook.
Betreft: erftoegangswegen (ETW).11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 122162Met materiaal van de aannemerja801020Toep. rijdende afzetting op enkelbaansweg 1222a.keer210.006202052015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook.
Betreft: erftoegangswegen (ETW). 11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222a62Met materiaal van de aannemerja801030Toep. rijdende afzetting op enkelbaansweg 1323b.keer450.006202052015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen(GOW). 11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b62Met materiaal van de aannemerja8020Toepassen rijdende afzetting op eenrichtingsweg802010Toepassen rijdende afzetting eenrichtingsweg.keer15.006202052015-01-01verplicht2015-012015-01-01Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de weg met eenrichtingsverkeer en één rijstrook. 11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 132462Met materiaal van de aannemerja8030Toepassen statische afzetting op fietspaden803010Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.keer150.006202042015-01-01verplicht2015-012014-12-11Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan en/of fietspad11Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 112362Met materiaal van de aannemerja81VERKEERSREGELAARS8110Ter beschikking stellen verkeersregelaars811010Beschikbaar stellen verkeersregelaars.uur450.00620299Beschikbaar stellen verkeersregelaars.Betreft het beschikbaar stellen van gediplomeerde verkeersregelaars voor het begeleiden van het verkeer tijdens de uitvoering van werkzaamheden.jaTRANSPORT SUBTOTAAL9Staartposten91Korting918870Korting%0.0092Uitvoeringskosten929990Uitvoeringskosten%0.0093Algemene kosten939990Algemene kosten%0.0094Winst en risico949990Winst en risico%0.0096Bijdragen960010Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)%0.15Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

de ..................................................................................... 20.....

De inschrijver(s),3. Bepalingen01ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF01ALGEMENE BEPALINGEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN01Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.02Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.03De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.04Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2018. 05Bij tegenstrijdigheden tussen de onder lid 01 genoemde Standaard 2015 en het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen 2018 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen 2018.06Op de te verstrekken deelopdrachten is de gedragscode Bestendig beheer Groenvoorzieningen (Stadswerk en VHG, juni 2008) van toepassing. de gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk Ede: Informatiemap Flora- en Faunawet.062010-10-01verplicht10-102010-10-01INSCHRIJVINGSSTAAT04In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard 2015 mogen er geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotaal.02BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM012010-10-01verplicht10-102010-10-01BETALING04Gesnoeide bomen worden pas opgenomen in de termijnstaat nadat de beheergegevens geactualiseerd zijn in GBI online.052010-10-01verplicht10-102010-10-01PRESTATIEREGELING01Op dit werk is een prestatieregeling van toepassing.02De aannemer kan per termijnstaat aanspraak maken op een prestatiebeloning. Hiervoor gelden de navolgende bepalingen volgens lid 03 t/m 11.03De aannemer kan een prestatiebeloning ontvangen over goedgekeurd werk, vallend onder de bestekspostnummers 101010 tot en met 122020 met uitzondering van 111320 en 111330. De hoogte van de prestatiebeloning bedraagt 40% van de op de inschrijvingsstaat ingevulde prijs per eenheid in euro, vermenigvuldigd met de in die termijnen uitgevoerde hoeveelheden.04De prestatiebeloning wordt alleen toegekend indien het opgevoerde werk in de termijnstaat bij de eerste opneming goedgekeurd is. Indien het opgevoerde werk in de termijnstaat niet goedgekeurd is, ontvangt de aannemer geen prestatiebeloning.05De beoordeling van de werkzaamheden van de ingediende termijnstaat vindt allereerst plaats door het uitvoeren van een globale opneming die een algemene indruk oplevert van het werk.06Indien de algemene indruk (zie lid 05) van het uitgevoerde werk niet goed is, wordt een uitgebreide opneming uitgevoerd. De aannemer heeft de mogelijkheid om de uitgebreide opneming bij te wonen. Tijdens de opneming worden onder andere de volgende aspecten beoordeeld:- Juiste keuze takken: Begeleidingssnoei: - zijn er nog probleemtakken aanwezig; - zijn de dikste takken uit de tijdelijke kroon gesnoeid; - is er bij begeleidingssnoei regulier bij benadering 20% tot 25% van het kroonvolumeverwijderd; - is er bij begeleidingssnoei achterstallig en verwaarloosd bij benadering 30% tot maximaal 40% van het kroonvolume verwijderd. Onderhoudssnoei: - zijn er nog probleemtakken aanwezig.- Vaktechnisch correcte uitvoering snoeiwerk: - zaagvlak loodrecht op tak, buiten takkraag; - inscheuring; - is onnodige schade aan een boom toegebracht.- Werk uitgevoerd door personeel met juiste opleiding: - European Tree Worker voor uitvoering snoeiwerk.- Afvoeren vrijgekomen materialen: - Vrijgekomen materialen zijn afgevoerd aan het einde van iedere werkdag.- Werkplanning: - Werken volgens de door de directie goedgekeurde planning.07De uitgebreide opneming wordt per boom gedaan. Indien uit de uitgebreide opneming blijkt dat 5% of meer van het in de termijnstaat opgevoerde werk niet goedgekeurd is, vindt geen verrekening van de prestatiebeloning plaats.08Indien ingevolge de beoordeling van lid 04 t/m 07 tekortkomingen worden geconstateerd dient de aannemer er voor te zorgen dat de resultaatsverplichting alsnog behaald wordt.09Nadat de termijnstaat voor de tweede keer ingediend is, wordt wederom een opneming gedaan volgens lid 04 t/m 08. Alle opgevoerde bomen van de termijnstaat kunnen worden gecontroleerd. Indien het werk goedgekeurd wordt, vindt verrekening van de in de termijn uitgevoerde hoeveelheden plaats tegen de op de inschrijvingsstaat ingevulde prijs per eenheid in euro.10Indien uit de opneming volgens lid 09 blijkt dat het werk wederom niet goedgekeurd is, dient de aannemer het werk alsnog volgens de overeengekomen resultaatsverplichting af te werken tot het werk goedgekeurd is. Na goedkeuring ontvangt hij 60% van de prijs per eenheid in euro zoals in de inschrijvingsstaat ingevuld, vermenigvuldigd met de in die termijn uitgevoerde hoeveelheid.11Opnames worden gedaan door of namens de directie en besproken met de aannemer. Daar waar geen overeenstemming wordt bereikt, worden de vermeende boomtechnische tekortkomingen beoordeeld door een European Tree Technician. De European Tree Technician wordt aangesteld door de directie in overleg met de aannemer. De kosten van deze beoordeling worden gedragen door de partij die in het ongelijk wordt gesteld.04BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING012010-10-01verplicht10-102010-10-01ALGEMEEN03De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard 2015 is op dit bestek niet van toepassing.072010-10-01verplicht10-102010-10-01INDEXERING PRIJZEN PER EENHEID01De prijzen per eenheid uit de inschrijvingsstaat worden geïndexeerd op basis van het jaarindexcijfer "GWW Wegen met open verharding" zoals vastgesteld door het CBS in juli van het voorafgaande jaar..02Aanpassing van de prijzen per eenheid geschiedt éénmaal per jaar met ingang van een nieuw kalenderjaar. In het eerste kalenderjaar vindt derhalve geen aanpassing plaats. 07ZEKERHEIDSSTELLING012010-10-01verplicht10-102010-10-01WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING01In afwijking op artikel 01.07.01 lid 1 van de Standaard 2015, dient de zekerheid binnen 7 dagen na opdrachtverlening gesteld te zijn.05De bankgarantie dient opgesteld te zijn conform de model-bankgarantie zoals opgenomen in de Standaard 2015.08BIJDRAGEN032010-10-01verplicht10-102010-10-01BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK01Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.042010-10-01verplicht10-102010-10-01BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT01Een ´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.11VERBAND MET ANDERE WERKEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN01In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.02Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd.Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.03In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.13KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN022010-10-01verplicht10-102010-10-01KWALITEITSPLAN01Een kwaliteitsplan overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2015 wordt niet verlangd.062010-10-01verplicht10-102010-10-01ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN01Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 vande UAV 2012, verlangd. In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.02Van de aannemer wordt per deelopdracht een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. In dit gedetailleerde werkplan dient minimaal te worden vermeld:- startdatum van de werkzaamheden in de deelopdracht;- te volgen route;- dagen op welke het werk stil zal liggen;- het verkeersplan (zie ook art 62.13.03 in dit bestek);- uiterste datum van gereedmelding deelopdracht.Dit gedetaileerde werkplan dient voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie ter goedkeuring te worden aangeleverd.03De directie geeft binnen 5 werkdagen een reactie op het getailleerde werkplan.04Indien de in het goedgekeurde gedetaileerde werkplan vermelde uiterste datum van gereedmelding overschreden wordt, verbeurt de aannemer een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) per werkdag dat de datum is overschreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.05Het bepaalde in lid 3 van dit artikel is alleen van toepassing op de besteksposten 111320, 111330. 082010-10-01verplicht10-102010-10-01WERKTIJDEN01Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00 uur.02Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen. 03In het kader van dit bestek is de directie bevoegd om de aannemer werkzaamheden uit te laten voeren buiten de genoemde werktijden zoals vermeld in lid 01 van dit artikel.17VRIJGEKOMEN MATERIALEN022010-10-01verplicht10-102010-10-01HOEDANIGHEID VAN TE VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN01Opnieuw te gebruiken trottoirbanden, opsluitbanden, tegels, klinkers en dergelijke moeten ontdaan worden van grond en vuil.072010-10-01verplicht10-102010-10-01PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN01Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2015, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer.02Vrijgekomen materiaal bij snoei betreft snoeihout. 05Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn.06Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 05 van dit artikel, verbeurt hij een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.18BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING052010-10-01verplicht10-102010-10-01SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN04In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2015 komen de taxatiekosten in geval van schade geheel voor rekening van de aannemer.05Indien de aannemer schade veroorzaakt aan te handhaven bomen verbeurt hij een korting van EUR 500,00 (vijfhonderd euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46 lid 01 van de UAV 2012.072010-10-01verplicht10-102010-10-01SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE04In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.07 van de Standaard 2015 dient onder kruidachtige vegetatie ook te worden verstaan grasachtige vegetatie.19ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN022010-10-01verplicht10-102010-10-01VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)01Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.02Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.22TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN032010-10-01verplicht10-102010-10-01PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN01Een Plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2015 wordt voor de uitvoeringsfase verlangd.23COMMUNICATIE022010-10-01verplicht10-102010-10-01BOUWVERGADERING01Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer een bouwvergadering. In de bouwvergadering wordt de stand van zaken besproken.02De aannemer maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012.25VAKOPLEIDING022010-10-01verplicht10-102010-10-01EISEN PERSONEEL01Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.02Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.03Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.04Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.032010-10-01verplicht10-102010-10-01EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING01De snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat of door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker deelnemen. Deze personen dienen tijdens het uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden onder directe begeleiding van een boomverzorger te staan die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.02Snoeiwerkzaamheden aan knot-, lei-, en vorm-/haagbomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van een boomverzorger die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.03Actualisatie van de certificaten van European Tree Worker zoals genoemd in lid 01 en 02 van dit artikel, dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.04De persoon die de opname van de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uitvoert dient in het bezit te zijn van het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat. Onder directe begeleiding van een European Tree Worker of European Tree Technician is het toegestaan om de opname van de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uit te laten voeren door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker of European Tree Technician deelnemen.05De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician zoals genoemd in lid 01 t/m lid 04 van dit artikel, dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.042010-10-01verplicht10-102010-10-01EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBEHEER01Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet natuurbescherming dient te voldoen aan de RVO deskundigheidseisen van Ecologisch deskundige (http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige )30WETGEVING012010-10-01verplicht10-102010-10-01WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT01De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste: a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen; b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.02De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.03De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever deboeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.04Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.05De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.51TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN02EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN112010-10-01verplicht10-102010-10-01INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL01De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het snoeien mag ten hoogste 15 mm bedragen.02Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.52EISEN EN UITVOERING082010-10-01verplicht10-102010-10-01SNOEIEN ALGEMEEN06In afwijking van het bepaalde in artikel 8.31 van het Handboek Bomen 2018 wordt onder snoei niet verstaan het verwijderen van stamschot(waterlot). 3INFORMATIE-OVERDRACHT032010-10-01verplicht10-102010-10-01EINDBEELDEN01Voor de lijst met eindbeelden wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 201802In afwijking op artikel 8.24 'Wettelijk' vereiste vrije doorgang van het Handboek Bomen 2018 dient de vrije doorgang boven auto(rij)wegen 5,0 m +m.v. te zijn.03In aanvulling op artikel 8.24 'Wettelijk' vereiste vrije doorgang van het Handboek Bomen 2018 dient de vrije doorgang boven landbouwgronden 5,0 m +m.v. te zijn.04In aanvulling op artikel 8.32 Obstakelvrije zone van het Handboek Bomen 2018 geldt boven daken, dakranden en gevels een takvrije zone van minimaal 2,0 m.5BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN032010-10-01verplicht10-102010-10-01OPRUIMEN WERKTERREIN01Na de uitvoering van de werkzaamheden dient de omliggende verharding schoon opgeleverd te worden. Na uitvoering van de werkzaamheden mag er maximaal 0.5 dm³ veegvuil per 10 m 1 goot voorkomen en/of 0.5 dm³ veegvuil per 5 m² verhardingsoppervlak.02Bij overtreding van de in lid 01 genoemde bepaling wordt de aannemer een boete van € 250,- per overtreding opgelegd. Deze boete wordt als korting op de termijnen verrekend.042010-10-01verplicht10-102010-10-01ACTUALISEREN BOOMGEGEVENS01Direct aansluitende aan de snoeiwerkzaamheden dienen de boomgegevens geactualiseerd te worden in GBI Online. 7MEET EN VERREKENMETHODEN042010-10-01verplicht10-102010-10-01ACTUALISEREN BOOMGEGEVENS01De kosten voor het gebruik van GBI Online en het uitvoeren van de actualisatie van de boomgegevens dienen bij de prijs per eenheid inbegrepen te zijn.62VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING11BEGRIPPEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN01In afwijking op lid 01 uit artikel 62.11.01 uit de Standaard 2015 dient de aannemer rekening te houden met meerdere malen op- en afdraaien van verkeersmaatregelen.2EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01ALGEMEEN01De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse Ill of hoger.072010-10-01verplicht10-102010-10-01TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN LANGS ONTSLUITINGSWEGEN01Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Venray, waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.3INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01ALGEMEEN06De spitstijden zijn:- 's morgens tussen 7:00 uur en 09:00 uur;- 's avonds tussen 16:00 uur en 18:00 uur.07De ontsluitingswegen van de gemeente Venray zijn opgenomen in bijlage 3: Netwerkennota_Infrastrcutuur_en_Verkeer_DEFINITIEF.pdf032010-10-01verplicht10-102010-10-01VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING01Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. De directie geeft binnen 5 werkdagen reactie op dit verkeersplan.Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.02In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.- De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten.- De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.- De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties.- Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen.- Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, park eermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.- Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.03In het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van de UAV 2012, dient een einddatum voor oplevering van de deelopdracht te zijn vermeld. Deze einddatum is bindend.4RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01ALGEMEEN01De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.02Waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.03Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.05De aannemer dient direct geleidebakens te plaatsen bij stobben of gaten die niet dezelfde dag afgewerkt kunnen worden.06Onder het treffen van verkeersmaatregelen wordt tevens verstaan de voorzieningen welke getroffen dienen te worden die nodig zijn om werkruimte te creëren welke de aannemer nodig acht om te voldoen aan de resultaatsverplichting zonder dat de aannemer aanspraak heeft op verrekening of bijbetaling.7MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01ALGEMEEN02'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01 lid 01 van de Standaard 2015 betreft de gemeente Venray.64WET NATUURBESCHERMING17MEET- EN VERREKENMETHODEN012010-10-01verplicht10-102010-10-01VERREKENING03De kosten voortkomend uit het toepassen van de gedragscode Bestendig Beheer (zie artikel 01.01.01 lid 05) dienen in de prijs per eenheid inbegrepen te zijn. Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 2019-33 RAW-bestek Onderhoud Bomen gemeente Venray 2020-2022 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2019-33 ..... (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) ..... (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen. Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2015. In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: 2019-33 RAW-bestek Onderhoud Bomen gemeente Venray 2020-2022 I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)