2015-01 1.71 16/08/2016 2019-B060 Groot onderhoud Waubacherweg Brunssum 2019-05-29 2019-07-09 0123 118457 1900-01-01 1374 2AC6E066B2D2001009E6EAEBFC9D3C9C Project: Groot onderhoud Waubacherweg Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum
Datum: 05-06-2019 - DEFINITIEF - Project: Groot onderhoud Waubacherweg Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum
Datum: 05-06-2019 - DEFINITIEF - Vrij gedeelte voor bestek 01 Bestek en voorwaarden voor Groot onderhoud Waubacherweg Brunssum ------------------------------------------------------------------------ GEMEENTE Brunssum Besteknummer: BRU-1905 Projectnummer: P042221 DEFINITIEF BESTEK Oirsbeek, d.d. 5 juli 2019 Opgesteld: dhr. S.Pleijers Gecontroleerd: Ing. M. Mulders Opdrachtgever:Gemeente Brunssum Lindeplein 1 6444 AT Brunssum Project: Groot onderhoud Waubacherweg Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum
Datum: 05-06-2019 - DEFINITIEF - 1. Algemeen 01 Opdrachtgever Gemeente Brunssum Lindeplein 1 6444 AT Brunssum T: 045 527 85 55 Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 02 Directie Gemeente Brunssum Lindeplein 1 6444 AT Brunssum T: 045 527 85 55 Voorbeeld:De directie zal worden gevoerd door ......................Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 03 Locatie Het werk is gelegen aan de Waubacherweg te Brunssum De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden. 04 Algemene beschrijving Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - opbreken asfaltverhardingen - opbreken elementenverharding - ontgraven, vervoeren en verwerken van grond - aanbrengen bestratingen - aanbrengen asfaltverhardingen - aanleg groen Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.Geen hoeveelheden opnemen.Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 05 Tijdsbepaling Als datum van de start van de werkzaamheden en de uiterste datum van oplevering dient te worden aangehouden de data zoals in de aanbestedingsleidraad zijn vermeld. Oplevering van het Werk, uiterlijk 40 werkbare dagen na de datum van aanvang van het Werk. Bij te late oplevering geldt een korting conform paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 en wordt bepaald op 0,05% van de aannemingssom, met een minimum van EUR 500,00 per dag. Werkzaamheden t.h.v. de inritten naar de bedrijven Mineralen Kollee en Afvalzorg Limburg dienen plaats te vinden tijdens een weekend Dit artikel opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.07 invulling te geven aan het bevorderen van de binnenjaarlijkse continuïteit.Datum van oplevering vermelden.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van met het werk in verband staande werken zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, de voorgaande tekst vervangen door de navolgende: Datum van oplevering of uitvoeringstermijn vermelden; zie ook par. 8 van de UAV 2012.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 06 Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden voor de civieltechnische werkzaamheden en 12 maanden voor de cultuurtechnische werkzaamheden De onderhoudstermijnen gaan in zodra alle gebreken hersteld zijn welke zijn geconstateerd bij de oplevering. Gemeente Brunssum en de directie zijn beide bij de oplevering aanwezig. Indien geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'. 07 Kwaliteitsborging Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen. Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. 2. Beschrijving Project: Groot onderhoud Waubacherweg Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum
Datum: 05-06-2019 - DEFINITIEF - 2.1. Algemene gegevens 01 Tekeningen Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen: Tek.nr.Omschrijvingschaaldatum 2019-BRU002-01Opbreekwerkzaamheden1:20003-07-2019 2019-BRU002-02Opbreekwerkzaamheden1:20003-07-2019 2019-BRU002-03Opbreekwerkzaamheden1:20003-07-2019 2019-BRU002-04Opbreekwerkzaamheden1:20003-07-2019 2019-BRU002-05Verhardingsplan1:20003-07-2019 2019-BRU002-06Verhardingsplan1:20003-07-2019 2019-BRU002-07Verhardingsplan1:20003-07-2019 2019-BRU002-08Verhardingsplan1:20003-07-2019 2019-BRU002-09Dwarsprofielen1:20003-07-2019 02 Peilen en hoofdafmetingen De hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op de tekeningen aangegeven. De hoogteligging is aangegeven in N.A.P. 03 Bijlagen De volgende bijlagen behoren tot het bestek: - Partijkeuring bermen Waubacherweg uitgevoerd door GEONIUS. - Asfaltonderzoek uitgevoerd door UNIHOORN. - Aanbestedingsleidraad. Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. Project: Groot onderhoud Waubacherweg Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum
Datum: 05-06-2019 - DEFINITIEF - 2.2. Nadere beschrijving Project: Groot onderhoud Waubacherweg Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum
Datum: 05-06-2019 - DEFINITIEF - 2.2. Verklaring 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN 12 VERHARDINGEN 121 ASFALTVERHARDING 121010 Frezen teervrij asfalt, deklaag, dikte 40 mm. m2 17820 81 02 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Frezen van teervrij asfalt. Situering: rijweg Waubacherweg, Heringsbosch, Grensweg en Kranenpool Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01.
Voor het frezen van teerhoudend asfalt wordt verwezen naar hoofdcode 81.02.11. Teervrij asfalt: zie rapportage Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'. 6 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 121050 Bestekspostnr(s). vermelden. 2 2 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm [40 tot 60 mm] 1 6 Totale breedte 4,00 m en groter 121020 Frezen teervrij asfalt, tussenlaag dikte 60 mm. m2 1780 81 02 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Frezen van teervrij asfalt. Situering: rijweg Waubacherweg, Heringsbosch, Grensweg en Kranenpool Betreft: reparatievakken Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01.
Voor het frezen van teerhoudend asfalt wordt verwezen naar hoofdcode 81.02.11. Teervrij asfalt: zie rapportage Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'. 6 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 121050 Bestekspostnr(s). vermelden. 2 3 Dikte van de af te frezen laag: 60 mm [60 tot 80 mm] 1 6 Totale breedte 4,00 m en groter 121030 Frezen teervrij asfalt aansluiting. m2 625 81 02 02 2016-02-23 verplicht 2015-01 2016-02-09 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Situering: Waubacherweg, Heringsbosch, Grensweg, Kranenpool en inritten Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze beschrijving gebruiken voor het aansluiten van een nieuwe laag op een bestaande verhardingslaag.

Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01.

Voor het frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting wordt verwezen naar hoofdcode 81.02.12. Totaal aantal aansluitingen 9 stuks Aantal vermelden. Teervrij asfalt: zie rapportage Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'. 2 2 Dikte van de af te frezen laag verlopend van 0 tot 70 mm over 10 m weglengte [weglengten groter dan 4,00 m invullen] 6 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 121050 Bestekspostnr(s). vermelden. 121050 Vervoeren vrijgekomen asfalt. ton 2104 30 71 99 Vervoeren vrijgekomen asfalt. Betreft: asfalt vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).121010 en 121020 Vervoeren naar een erkend verwerkings- en/of recyclingbedrijf. Acceptatiekosten rekening aannemer. 122 STRAATWERK 122100 Opbreken kantopsluiting 2 str. bss kf. m 45 83 17 05 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Situering: rijweg Heringsbosch Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Indien het bestratingsmateriaal moet worden ontdaan van grond, een bestekspost opnemen m.b.v. hoofdcode 31.47.71. 3 1 In cementmortel inclusief fundering Nadere omschrijving van het materiaal en afmetingen. 5 3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm ..... 6 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerkings- en/of recyclingbedrijf. Acceptatiekosten rekening aannemer. Plaats van bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 12 12 Bestaand uit 2 streklagen 122120 Opbreken betonstraatstenen kf voor hergebruik. m2 35 83 17 02 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Opbreken betonstraatstenen. Situering: inrit tussen Kranenpool en inrit Hendrik Groeve (poort 1) Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Indien het bestratingsmateriaal moet worden ontdaan van grond, een bestekspost opnemen m.b.v. hoofdcode 31.47.71. 6 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).435040 : 30 m2 Bestekspostnr(s)., materialen en indicatie van hoeveelheden vermelden. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerkings- en/of recyclingbedrijf. Acceptatiekosten rekening aannemer. Materialen, indicatie van hoeveelheden, plaats van bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 1 3 Totale breedte van 3,0 m en meer 2 3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 122130 Opbreken betonstraatstenen kf en afvoeren. m2 2 83 17 02 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Opbreken betonstraatstenen. Situering: inrit Afvalzorg Den Ouden BV Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Indien het bestratingsmateriaal moet worden ontdaan van grond, een bestekspost opnemen m.b.v. hoofdcode 31.47.71. 1 1 Totale breedte tot 1,5 m 2 3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 6 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerkings- en/of recyclingbedrijf. Acceptatiekosten rekening aannemer. Plaats van bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 122160 Opbreken grasbetontegels en afvoeren. m2 3290 83 17 99 Opbreken grasbetontegels en afvoeren. Situering: aan weerszijden van de rijweg Totale breedte tot 1,50 m Grasbetontegels Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerkings- en/of recyclingbedrijf. Acceptatiekosten rekening aannemer. 122180 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 30 83 15 03 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: te hergebruiken bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) 122120 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 6 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkend verwerkings- en/of recyclingbedrijf. Acceptatiekosten rekening aannemer. Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 1 6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat 2 9 Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer 122190 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 30 83 15 04 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft: te hergebruiken bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 122120 Situering in het werk (met vermelding van tek. nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 2 1 Betonstraatstenen standaard keiformaat Nadere omschrijving van het materiaal. 3 1 Betontegels Nadere omschrijving van het materiaal. 6 1 Vervoeren naar: plaats van verwerking Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 124 BETONVERHARDING 124020 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 60 82 71 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Opbreken ongewapende betonverharding. Situering: langs rijweg t.h.v. inrit Hendrik Groeve (poort 1) Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Eventueel plaatafmetingen vermelden. 1 1 Totale breedte kleiner dan 2,00 m 2 1 Dikte gemiddeld van 0,10 tot 0,12 m 5 1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m 3 2 Op een niet gebonden funderingslaag 6 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerkings- en/of recyclingbedrijf. Acceptatiekosten rekening aannemer. Plaats van bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 125 FUNDERINGEN 125010 Verwijderen funderingslaag dikte gem 0,40 m. m2 2650 80 04 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: langs weerszijden rijweg Betreft: cunet t.b.v. aanbrengen betonsloof volgens bestekspostnr(s). 451010 Materiaal: mengsel van leem en zand Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Uitgangspunt: Milieuhygiënische hoedanigheid conform BBK: klasse Industrie Van de vrijkomende materialen de civieltechnische en milieuhygiënische hoedanigheid vermelden. 1 1 Breedte tot 1,50 m 3 1 Ongebonden funderingsmateriaal Materiaal omschrijven. 6 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerkings- en/of recyclingbedrijf Acceptatiekosten rekening aannemer. Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Milieuhygiënische kwaliteit van de materialen vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 2 7 Gemiddelde dikte 400 mm [van 400 tot 450 mm] 15 BEBORDING EN MEUBILAIR 151030 Volledig verwijderen markering, ononderbroken. m2 290 32 01 41 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-12-10 Volledig verwijderen van een markering. Betreft: lijnmarkering rijweg Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Eventueel verwijzen naar het bestekspostnr. van de aangebrachte (tijdelijke) markering. 6 1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning ..... Eventuele regeling acceptatiekosten vermelden. 3 3 Op een dichte bitumineuze ondergrond 4 4 Verwijderen door middel van waterstralen ..... 1 7 Lengtemarkering ononderbroken streep Soort streep (ononderbroken, onderbroken) en breedte vermelden. 2 9 Van 2K wegenverf 151040 Volledig verwijderen markering, onderbroken. m2 345 32 01 41 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-12-10 Volledig verwijderen van een markering. Betreft: lijnmarkering rijweg Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Eventueel verwijzen naar het bestekspostnr. van de aangebrachte (tijdelijke) markering. 6 1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning ..... Eventuele regeling acceptatiekosten vermelden. 3 3 Op een dichte bitumineuze ondergrond 4 4 Verwijderen door middel van waterstralen ..... 1 7 Lengtemarkering onderbroken streep Soort streep (ononderbroken, onderbroken) en breedte vermelden. 2 9 Van 2K wegenverf 151050 Volledig verwijderen markering. m2 1 32 01 41 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-12-10 Volledig verwijderen van een markering. Situering: inrit Ora Et Labora Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Eventueel verwijzen naar het bestekspostnr. van de aangebrachte (tijdelijke) markering. 6 1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning ..... Eventuele regeling acceptatiekosten vermelden. 3 3 Op een dichte bitumineuze ondergrond 1 4 Driehoekmarkering Vermelden: pijlen, blokken, driehoeken (gesloten), driehoeken (open); tevens aantal vermelden. Kanalisatiestrepen t.b.v. oversteekplaatsen. 4 4 Verwijderen door middel van waterstralen ..... 2 9 Van 2K wegenverf 151060 Volledig verwijderen markering. m2 22 32 01 41 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-12-10 Volledig verwijderen van een markering. Situering: rijweg Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Eventueel verwijzen naar het bestekspostnr. van de aangebrachte (tijdelijke) markering. 6 1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning ..... Eventuele regeling acceptatiekosten vermelden. 3 3 Op een dichte bitumineuze ondergrond 4 4 Verwijderen door middel van waterstralen ..... 1 5 Cijfermarkering, 60 Vermelden: cijfers, soort (50/60/70) en aantal vermelden; letters, aantal vermelden 2 9 Van 2K wegenverf 151070 Volledig verwijderen markering. m2 3 32 01 41 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-12-10 Volledig verwijderen van een markering. Situering: Heringbosch Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Eventueel verwijzen naar het bestekspostnr. van de aangebrachte (tijdelijke) markering. 6 1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning ..... Eventuele regeling acceptatiekosten vermelden. 3 3 Op een dichte bitumineuze ondergrond 4 4 Verwijderen door middel van waterstralen ..... 1 5 Tekstmarkering, STOP Vermelden: cijfers, soort (50/60/70) en aantal vermelden; letters, aantal vermelden 2 9 Van 2K wegenverf 2 GRONDWERK 23 GRONDWERK CULTUURTECHNISCH 232 VERWERKEN T.B.V. CULTUURTECHN. WERKZAAMHEDEN 232010 Teelgrond verwerken in berm m3 265 22 03 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Grond verwerken in berm. Situering: berm Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoort: teelgrond Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage. Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van verwerking Aangeven op welke wijze de hoeveelheid wordt bepaald, bijv.:
door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking;door meting in het werk in profiel van verwerking; door meting in het werk in profiel van ontgraving; in dat geval verwijzen naar bestekspostnr(s);door meting in middelen van vervoer; in dat geval verwijzen naar bestekspostnr(s).  1 1 Hoogte gemiddeld 0,05 m [tot 0,50 m] 4 1 Taluds 1 : 0 5 2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m 3 6 Bovenoppervlakte 5250 m2 [van 1000 tot 10000 m2] 4 VERHARDINGEN 41 FUNDERINGEN 411 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 411010 Uitvullen ongebonden verhardingslaag. ton 10 80 01 11 2016-02-23 verplicht 2015-01 2016-02-04 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Situering: inrit Ora Et Labora en wandelpad Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. ..... Vermelden welke functie de laag in de constructie vervult. 1 7 Menggranulaat ..... 2 1 Sortering 0/16 ..... Eventueel nadere eisen aan de korrelverdeling vermelden. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toe te voegen bijlage. 4 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer ..... Bijzonderheden vermelden. 42 BITUMINEUZE VERHARDINGEN 421 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 421010 Aanbrengen kleeflaag. m2 37530 81 21 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Aanbrengen kleeflaag. Situering: asfaltverharding volgens bestekspostnr(s). 423010 en 423050 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Bitumenemulsie: kationisch type 0 Omschrijving van het materiaal vermelden. Eventueel specifieke eisen vermelden. 2 2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2 421020 Schoonmaken verhardingsopp. t.b.v. overlaging. m2 17875 81 01 02 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Schoonmaken verhardingsoppervlak. Situering: rijweg Waubacherweg, Heringsbosch, Grensweg en Kranenpool Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 2 1 Ondergrond: asfaltverharding 4 1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag 6 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een erkend verwerkings- en/of recyclingbedrijf. Acceptatiekosten rekening aannemer. Plaats van bestemming vermelden. Indicatie van hoeveelheden vemelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 3 2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen 1 3 Totale breedte 3,00 m en groter 421100 Aanbrengen kunststofinlage, Hatelit C40/17. m2 5490 81 01 04 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Aanbrengen inlage van kunststof. Situering: rijweg Waubacherweg en Grensweg Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 2 1 Aanbrengen op bestaande tussenlaag van asfalt Ondergrond nader omschrijven. Eventueel verwijzen naar voorbewerking van de ondergrond (met vermelding van bestekspostnr(s).). Zonodig wijze van bevestigen vermelden. 3 1 Verbinding in lengterichting d.m.v. een overlag van minimaal 250 mm Verbindingsmethode vermelden. Bijv. Ter keuze van de aannemer of d.m.v. een overlap met een lengte van ... m. 4 1 Verbinding in breedterichting d.m.v. een overlap van minimaal 150 mm Verbindingsmethode vermelden. Bijv. Ter keuze van de aannemer of d.m.v. een overlap met een lengte van ... m. 1 9 Flexibel asfaltwapeningsgrid van polyester wapeningsgaren op een ultralichtgewicht vlies: HaTelit C40/17 Leverancier: Huesker Synthetic Breedte 1,00 m 423 ASFALT 423010 Aanbrengen asfalt AC 22 bind TL-B, dik 70 mm. ton 2890 81 21 21 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-12-12 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Situering: Waubacherweg, Heringsbosch, Grensweg, Kranenpool en inritten Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01. Totaal 16500 m2 ..... Aantal m2 invullen. 1 3 Asfalt: AC 22 bind 2 3 Mengseleigenschappen: TL-B 3 3 Totale breedte 2,50 m en groter 6 4 Op een bestaande verhardingslaag ..... Soort verhardingslaag vermelden. 4 5 Totale laagdikte 70 mm [van 60 tot 90 mm] 423020 Aanbrengen asfalt AC 22 bind TL-B, dik 60 mm. ton 267 81 21 21 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-12-12 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Situering: reparatievakken Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01. Totaal 1780 m2 ..... Aantal m2 invullen. 6 1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 121020 Bestekspostnr(s). vermelden. 1 3 Asfalt: AC 22 bind 2 3 Mengseleigenschappen: TL-B 3 3 Totale breedte 2,50 m en groter 4 5 Totale laagdikte 60 mm [van 60 tot 90 mm] 423030 Aanbrengen asfalt AC 22 bind TL-B, plateaus. ton 36 81 21 21 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-12-12 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Situering: plateaus Totaal 6 plateaus Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01. Totaal 180 m2 ..... Aantal m2 invullen. 1 3 Asfalt: AC 22 bind 2 3 Mengseleigenschappen: TL-B 3 3 Totale breedte 2,50 m en groter 6 4 Op een bestaande verhardingslaag ..... Soort verhardingslaag vermelden. 4 5 Totale laagdikte 80 mm [van 60 tot 90 mm] 423040 Aanbrengen asfalt AC 11 bind TL-B, talud plateaus. ton 24 81 21 21 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-12-12 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Situering: talud plateaus, sinusvormig Totaal 6 plateaus Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01. Totaal 240 m2 ..... Aantal m2 invullen. 1 1 Asfalt: AC 11 bind 2 3 Mengseleigenschappen: TL-B 3 3 Totale breedte 2,50 m en groter 6 5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr(s.) 423010 Soort verhardingslaag vermelden. Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s). 4 9 Totale laagdikte verlopend van 0 naar 80 mm 423050 Aanbrengen SMA-NL 8A, dikte 40 mm. ton 1740 81 21 12 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-12-11 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Situering: Waubacherweg, Heringsbosch, Grensweg en Kranenpool en inritten Bijzonderheid: het toepassen van langsnaden is niet toegestaan Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01.
Indien noodzakelijk, dan het afstrooien van het verhardingsoppervlak beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.81. Zie ook de eisen aan de stroefheid in artikel 81.22.11 van de Standaard. Totaal 17400 m2 Aantal m2 vermelden. 1 2 Asfalt: SMA-NL 8A 3 3 Totale breedte 2,50 m en groter 4 3 Laagdikte 40 mm [van 35 tot 45 mm] 6 4 Op een bestaande verhardingslaag ..... Soort verhardingslaag vermelden. 423060 Aanbrengen SMA-NL 8A, plateaus. ton 18 81 21 12 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-12-11 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Situering: plateaus Bijzonderheid: het toepassen van langsnaden is niet toegestaan Totaal 6 stuks Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01.
Indien noodzakelijk, dan het afstrooien van het verhardingsoppervlak beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.81. Zie ook de eisen aan de stroefheid in artikel 81.22.11 van de Standaard. Totaal 180 m2 Aantal m2 vermelden. 1 2 Asfalt: SMA-NL 8A 3 3 Totale breedte 2,50 m en groter 4 3 Laagdikte 40 mm [van 35 tot 45 mm] 6 5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr(s.) 423030 Soort verhardingslaag vermelden. Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s). 423070 Aanbrengen SMA-NL 8A, talud plateaus. ton 24 81 21 12 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-12-11 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Situering: talud plateaus Bijzonderheid: het toepassen van langsnaden is niet toegestaan Totaal 6 plateaus Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01.
Indien noodzakelijk, dan het afstrooien van het verhardingsoppervlak beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.81. Zie ook de eisen aan de stroefheid in artikel 81.22.11 van de Standaard. Totaal 240 m2 Aantal m2 vermelden. 1 2 Asfalt: SMA-NL 8A 3 3 Totale breedte 2,50 m en groter 4 3 Laagdikte 40 mm [van 35 tot 45 mm] 6 5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr(s.) 423040 Soort verhardingslaag vermelden. Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s). 43 STRAATWERK 435 BETONSTRAATSTENEN 435010 Aanbrengen straatlaag brekerzand, dikte 50 mm. m2 30 83 11 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Aanbrengen straatlaag. Situering: inrit tussen Kranenpool en inrit Hendrik Groeve (poort 1) Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm 3 3 Brekerzand ..... 2 6 Op een funderingslaag die is aangebracht volgens bestekspostnr(s). 411010 Soort funderingslaag nader omschrijven. 435040 Aanbrengen bss kf kleur grijs in elleboogverb. m2 30 83 11 12 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: inrit tussen Kranenpool en inrit Hendrik Groeve (poort 1) Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Indien oude stenen ter beschikking worden gesteld, dit vermelden. ..... Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening). 3 1 Op straatlaag 4 1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 1 3 Totale breedte van 3,00 m en meer 5 4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) 122120 6 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand 2 6 In elleboogverband 435140 Herstraten betonstraatstenen. m2 10 83 14 02 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Herstraten betonstraatstenen. Situering: inrit Hendrik groeve, poort 2 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor het bijleveren van betonstraatstenen ter vervanging van onbruikbare en voor het aanbrengen van te leveren c.q. ter beschikking te stellen tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), aparte posten opnemen. ..... Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening). 1 1 Totale breedte tot 1,50 m 2 1 In halfsteensverband 3 1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een erkend verwerkings- en/of recyclingbedrijf. Acceptatiekosten rekening aannemer. Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 4 1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten 5 3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat 6 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand 45 BETONVERHARDINGEN 451 AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN 451010 Aanbrengen betonnen trottoirband- in werk gestort. m 5300 82 09 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-06-30 Aanbrengen betonnen trottoirband – in het werk gestort. Situering: aan weerszijden van de rijweg Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Betonnen trottoirband: afmetingen: 500 x 500 mm, gestort zonder zicht t.o.v. rijweg De bovenzijde afwerken met een ribbelstrook-print Type en afmetingen vermelden of verwijzen naar tekening. 3 2 Op een bestaande funderingslaag ..... Eventueel soort funderingslaag omschrijven. 4 1 Betonspecie: Milieuklasse XF4 Consistentieklasse ter keuze van de aannemer Maximum korrelafmeting D(max): 32 Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN 206-1) Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze van de aannemer ..... Eventueel toevoegen van pigment vermelden. Het pigment omschrijven en dosering per m3 vermelden. 5 WEGBEBAKENING EN STRAATMEUBILAIR 51 MARKERINGEN 511 LIJNMARKERING 511010 Aanbr. streep ononderbroken (10) van thermoplast. km 5.5 32 01 02 2010-12-01 verplicht 2015-01 2010-12-01 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: rijweg Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Ononderbroken streep 2 1 Breedte: 0,10 m 3 1 Op een asfaltverharding 4 1 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8 kg/m2 6 1 Kleur markeringsmateriaal: wit 511020 Aanbr. streep ononderbroken (20) van thermoplast. km 0.09 32 01 02 2010-12-01 verplicht 2015-01 2010-12-01 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: plateaus rijweg Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Ononderbroken streep 3 1 Op een asfaltverharding 4 1 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8 kg/m2 6 1 Kleur markeringsmateriaal: wit 2 3 Breedte: 0,20 m 511030 Aanbr. streep ononderbroken (30) van thermoplast. km 0.02 32 01 02 2010-12-01 verplicht 2015-01 2010-12-01 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: rijweg en inrit Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Ononderbroken streep 3 1 Op een asfaltverharding 4 1 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8 kg/m2 6 1 Kleur markeringsmateriaal: wit 2 9 Breedte: 0,30 m 511040 Aanbrengen streep 1 - 1 (10) van thermoplast. km 5.5 32 01 02 2010-12-01 verplicht 2015-01 2010-12-01 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: rijweg Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 2 1 Breedte: 0,10 m 3 1 Op een asfaltverharding 4 1 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8 kg/m2 6 1 Kleur markeringsmateriaal: wit 1 3 Onderbroken streep 1 - 1 [1 - 1 en/of 0,50 - 0,50 vermelden] 512 VLAKMARKERING 512010 Aanbrengen vlakmarkering puntstuk thermoplast. m2 1 32 01 12 2010-12-01 verplicht 2015-01 2010-12-01 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: rijweg Waubacherweg Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 3 1 Op een asfaltverharding 4 1 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8 kg/m2 6 1 Kleur markeringsmateriaal: wit 1 4 Puntstuk Vermelden: pijlen, blokken, driehoeken (gesloten), driehoeken (open); tevens aantal vermelden. Kanalisatiestrepen t.b.v. oversteekplaatsen. 513 FIGURATIE 513010 Aanbrengen driehoeksmarkering van thermoplast m2 13.3 32 01 12 2010-12-01 verplicht 2015-01 2010-12-01 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: rijweg Waubacherweg, Grensweg en inritten. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 3 1 Op een asfaltverharding 4 1 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8 kg/m2 6 1 Kleur markeringsmateriaal: wit 1 4 Driehoeksmarkering: afmeting: 500/700 mm Vermelden: pijlen, blokken, driehoeken (gesloten), driehoeken (open); tevens aantal vermelden. Kanalisatiestrepen t.b.v. oversteekplaatsen. 513020 Aanbr. snelheidslimiet 60 km/h van thermoplast. m2 30 32 01 12 2010-12-01 verplicht 2015-01 2010-10-04 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: rijweg Waubacherweg, Grensweg en inritten. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 5 Snelheidslimiet markering 60 km/h 1300 x 4000 mm Vermelden: cijfers, soort (50/60/70) en aantal vermelden; letters, aantal vermelden. 3 1 Op een asfaltverharding 4 1 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8 kg/m2 6 1 Kleur markeringsmateriaal: wit 513030 Aanbr. stop-teken van thermoplast. m2 3 32 01 12 2010-12-01 verplicht 2015-01 2010-10-04 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: Heringsbos Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 3 1 Op een asfaltverharding 4 1 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8 kg/m2 6 1 Kleur markeringsmateriaal: wit 1 5 STOP-teken Vermelden: cijfers, soort (50/60/70) en aantal vermelden; letters, aantal vermelden. 53 VERKEERSVOORZIENINGEN 531 TOEPASSEN AFZETTING 531020 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. EUR 0 62 01 02 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: gehele werk Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............
Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.
Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke (mobiele) rijstrooksignalering, tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s). 1 2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). @@@ Tekeningnummer(s) en uitgangspunten zoals: soort werkzaamheden, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak vermelden. 6 2 Met materiaal van de aannemer 2 3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 531050 Toepassen omleidingsroutes. EUR 0 62 03 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Toepassen omleidingsroutes. Ten behoeve van: gehele werk Situering: Bijv. door vermelding van omleidingsroute of t.b.v. werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ... en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken. Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). @@@ Tekeningnr(s). vermelden. 2 1 De route wordt aangegeven door: tekstborden en pijlborden Type en aantal aanduidingen zoals bijv. tekstborden, pijlborden, routestickers, afkruisstroken enz. vermelden. Bij tekstborden tevens de te plaatsen tekst vermelden. 6 2 Met materiaal van de aannemer 1 3 Omleidingsroute op enkelbaansweg 6 GROENVOORZIENINGEN 61 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 611050 Egaliseren. are 52.5 22 11 31 1994-11-01 verplicht 2015-01 1994-11-01 Egaliseren. Situering: in te zaaien bermen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoort: teelgrond Grondsoort vermelden, eventueel in tussenhoofd. Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Indien deze bewerking uitgevoerd moet worden in combinatie met andere werkzaamheden (bijv. spitten of ploegen), dit hier aangeven. 5 1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m 6 1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m 1 3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 4 9 Egaliseren in aansluiting op de verhardingen en omliggend maaiveld 62 BOMEN, BEPLANTING EN ZAAIWERKZAAMHEDEN 628 ZAAIWERKZAAMHEDEN 628010 Zaaien gazon. are 52.5 51 21 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Zaaien. Situering: in te zaaien bermen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoort: gebiedseigen grond Grondsoort en hoedanigheid oppervlak vermelden, eventueel in tussenhoofd. 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm 4 1 Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld ..... Bijv. speelweide, ligweide, recreatief terrein. Hoeveelheid: 2 kg/100 m2 5 2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken 1 3 Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 8 WERK VAN ALGEMENE AARD 81 ALGEMEEN 811050 Maken van proefsleuven t.b.v. kabels en leidingen EUR 0 28 64 99 Maken van proefsleuven. Situering: Betreft: het maken en dichten van proefsleuven t.b.v. vaststellen exacte ligging kabels en leidingen nutsbedrijven Totaal ca. 20 stuks Lengte 2 m, breedte 1,50 m, diepte 1,50 m 811070 Faseringkosten. EUR 0 61 99 99 Faseringkosten. Betreft: kosten als gevolg van het gefaseerd uitvoeren van werkzaamheden De aannemer dient uit te gaan van de onderstaande fasen: 1: Ganzepool - inrit Mineralen Kollee 2A: Inrit Mineralen Kollee (uitvoeren in weekend) 2B: Inrit Mineralen Kollee - inrit Afvalzorg Limb. 3A: Inrit Afvalzorg Limb. (uitvoeren in weekend) 4: Inrit Afvalzorg Limb. - Inrit 1 Hendrik Groeve 5: Inrit Hendrik Groeve - Europaweg Noord 811100 In kennis stellen aanwonenden EUR 0 61 01 99 In kennis stellen aanwonenden Betreft: het in kennis stellen van de aanwonenden langs de wegen waar werkzaamheden verricht worden. Betreft: ca. 25 adressen De kennisgeving op briefpapier van de aannemer opstellen. Minimaal te vermelden: -Uitvoeringsperiode -Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden -Bereikbaarheid woningen -Naam en telefoonnummer uitvoerder -Naam en telefoonnummer aanspreekpersoon namens gemeente XXX 83 TER BESCHIKKING STELLEN 831 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS 831010 T.b.s. werknemer, grondwerker. uur 20 61 11 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Ter beschikking stellen van werknemers. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze hoofdcode in het bestek opnemen onder een tussenhoofdje 'ter beschikking stellen werknemers'. 1 1 Werknemers: grondwerker Functie vermelden of verwijzen naar een functiegroep / functieniveau overeenkomstig de vigerende cao van de betreffende branche.
Eventueel bijzonderheden aan de functie vermelden. 832 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL 832020 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 20 61 12 03 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Indien brandstof en/of bediening niet in de prijs per eenheid dient te zijn begrepen, dit vermelden (zie ook artikel 61.07.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen).
Deze hoofdcode in het bestek opnemen onder een tussenhoofdje 'ter beschikking stellen materieel'. 1 3 Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 832030 T.b.s. vrachtauto. uur 20 61 12 04 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Ter beschikking stellen van een vrachtauto. Indien brandstof en/of bediening niet in de prijs per eenheid dient te zijn begrepen, dit vermelden (zie ook artikel 61.07.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen).
Deze hoofdcode in het bestek opnemen onder een tussenhoofdje 'ter beschikking stellen materieel'. 1 1 Laadvermogen: ten minste 5 ton 3 1 Met hydraulische laad- en losinrichting 2 2 Hydraulisch kipbaar TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten ..... 91 Eenmalige kosten ..... 910010 Inrichten werkterrein EUR 61 01 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Inrichten van werkterrein. ..... Eventuele bijzonderheden vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving gebruiken voor besteksposten, in het bestek op te nemen onder 'Eenmalige kosten' (bestekspostnr. 91). In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen. Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). ..... Voor de beschrijving de hulpmiddelen en het gebruik daarvan, wordt verwezen naar subwerkcategorie 61.02. 910020 Opruimen werkterrein EUR 61 01 02 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Opruimen van werkterrein. Eventuele bijzonderheden vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving gebruiken voor besteksposten, in het bestek op te nemen onder 'Eenmalige kosten' (bestekspostnr. 91). In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein. 918870 Korting EUR 918880 Overige eenmalige kosten EUR 919990 Totaal eenmalige kosten EUR 92 Uitvoeringskosten ..... 929990 Uitvoeringskosten EUR 93 Algemene kosten ..... 939990 Algemene kosten EUR 94 Winst en risico ..... 949990 Winst en risico EUR 95 Stelposten 950010 Stelpost onvoorzien EUR 10000 61 05 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Stelpost. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden 96 Bijdragen ..... 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR Project: Groot onderhoud Waubacherweg Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum
Datum: 05-06-2019 - DEFINITIEF - 3. Bepalingen 01 Algemeen en administratief 01 Algemene bepalingen 01 2015-01-01 definitief vastgesteld 2015-01 2015-01-01 Van toepassing zijnde bepalingen 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw. 03 Verstrekte rsx-bestanden dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de opdrachtnemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend. Indien van het bestek of een gedeelte daarvan, een gedrukte versie wordt verstrekt en het bestek ook in een automatisch leesbare versie wordt verstrekt, dient de door hem verstrekte gedrukte versie beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012 en van het in de inschrijvingsleidraad dan wel aankondiging vermelde aanbestedingsreglement. De versie in automatisch leesbare vorm dient slechts als een hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend. Indien van het bestek of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm, dient de door hem verstrekte versie in pdf-formaat beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012 en van het in de inschrijvingsleidraad dan wel aankondiging vermelde aanbestedingsreglement. De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend. 13 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN 01 De aannemer dient tijdens de gehele looptijd van de onderhavige opdracht te blijven voldoen aan de eisen die in de aankondiging en in de voor inschrijving relevante stukken zijn vermeld. Het niet geheel blijven voldoen aan één of meerdere van de bij de aanbesteding gestelde eisen kan grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst. 02 In dit bestek wordt verstaan onder ''Toepassen": -het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen. 03 In aanvulling op paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 moet de aannemer of zijn gevolmachtigde bij de opneming tegenwoordig zijn. 04 De voertaal op het werk is te allen tijde Nederlands. Alle correspondentie dient in het Nederlands te geschieden. 05 De tekst vermeld in lid 2 sub b van paragraaf 12 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door: "dat bovendien bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had kunnen worden en waarvan" 06 Werkterrein: 1.De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld. 2.Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld. 3.De transportwegen behoeven voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de directie. 07 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering. 08 Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met: Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden. 10 De aannemer is verplicht om het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding. 11 De gemeente streeft er naar om al haar inkopen duurzaam te laten zijn. Een inkoop kan als duurzaam worden aangemerkt als ten minste wordt voldaan aan de minimumeisen zoals vermeld in de criteriadocumenten voor duurzaam inkopen van het Ministerie van VROM. 12 Het ontstaan van meerwerk en eventuele andere aanspraken van de aannemer, wordt vooraf door de aannemer aan de directie ter kennis gesteld en moet uiterlijk in het weekrapport, dat betrekking heeft op de periode waarin het meerwerk optreedt, te zijn opgenomen. Meer werk en andere aanspraken van de aannemer welke niet in het betreffende weekrapport zijn opgenomen kunnen daarna niet meer aan de orde worden gesteld. De betreffende kosten worden voor uitvoering van de werkzaamheden vastgesteld, tenzij anders overeengekomen. Vermelding in het weekrapport laat onverlet dat de directie uiteindelijk beoordeelt of het meerwerk als zodanig wordt erkend. Voordat de aannemer zijn declaratie voor meer werk indient, dient hij de directie een gespecificeerde kostenopstelling toe te zenden waarin naar het betreffende weekrapport wordt verwezen. Zodra overeenstemming over de kostenopstelling bestaat, zal tot verrekening worden overgegaan. 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 05 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 WEEKRAPPORT EN TERMIJNSTAAT 01 Overeenkomstig paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012 maakt de directie de weekrapporten op. 02 De aannemer dient t.b.v. deze weekrapporten de eerste werkdag na het eindigen van de voorgaande week gegevens aan te leveren aan de directie. De gegevens dienen te voldoen aan de volgende eisen: leverantiebonnen materialen, inzet personeel en materieel. 03 De aannemer meet en berekent de verwerkte hoeveelheden en stemt tijdig met de directie af wanneer de benodigde metingen plaatsvinden. 04 De aannemer houdt een besteksadministratie bij waarin de verwerkte hoeveelheden per bestekspost per week worden vastgelegd. 05 De besteksadministratie moet de volgende onderdelen bevatten: - het besteknummer; - de naam van het werk / de locatie(s); - het weeknummer; - de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers. - een onderbouwing van de in die week verwerkte hoeveelheden in de vorm van tekeningen, schetsen en/of berekeningen; - keuringsresultaten en andere bewijsstukken; - overzicht aan extra declaraties in de betreffende week. 06 De aannemer levert een kopie (of pdf) van deze besteksadministratie bij de directie ter acceptatie in, uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur. Deze informatie dient als basis voor het door de directie op te stellen weekrapport 03 BETALINGSREGELING: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 01 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 01 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede bepaald, dat verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in de U.A.V. 2012 paragraaf 39 lid 2, slechts zelden worden herzien en alleen als de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd. Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen van 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht. 02 De vergoeding t.b.v. bestekswijzigingen voor algemene kosten, winst en risico dienen te herleiden zijn uit de inschrijfstaat met een maximum van 10%. 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN 03 Op wijziging in loonkosten geschiedt geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard, met betrekking tot verrekening van wijzigingen in loonkosten, is niet van toepassing. 06 Op wijziging in kosten van brandstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard, met betrekking tot verrekening van wijziging in kosten van brandstofgroepen, is niet van toepassing. 08 Op wijziging in kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard, met betrekking tot verrekening van wijziging in kosten van bouwstofgroepen, is niet van toepassing. 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 01 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 INDIENEN DECLARATIES 02 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 richten aan de opdrachtgever. De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in 2-voud indienen bij de directievoerende instantie. 06 BETALINGSREGELINGEN: UITVOERINGSKOSTEN 02 VERREKENING UITVOERINGSKOSTEN 01 De vergoeding voor uitvoeringskosten bij bestekswijzigingen wordt herleid uit de inschrijfstaat, met een maximum van 10%. 07 ZEKERHEIDSTELLING 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen zeven dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek. 02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing. 05 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 4 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing. 06 De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie. De desbetreffende akte dient in overeenstemming te zijn met het bij dit bestek gevoegde model. 08 Bijdragen 01 2015-01-01 definitief vastgesteld 2015-01 2015-01-01 Bijdrage RAW-systematiek 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald.Op de inschrijvingsstaat tevens een bestenspost '960010 Bijdrage RAW-systematiek' opnemen. 09 KABELS EN LEIDINGEN 01 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 AANSPRAKELIJKHEID 01 De gemeente Brunssum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door vertraging der werken als gevolg van nalatigheid van een of meer kabel - en/of leidingbeheerders. 02 Er vindt geen vergoeding plaats van kosten ten gevolge van stagnatie welke het gevolg zijn van verkeerde en/of onbekende ligging van één of meer kabels en/of leidingen. van een of meer kabel - en/of leidingbeheerders. 03 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard gelden voor deze overeenkomst tevens de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces". Beide partijen verklaren kennis te hebben van de inhoud van genoemde publicatie. De hiervoor genoemde CROW-publicatie 500 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede. 02 INFORMATIE-OVERDRACHT 04 De kosten die voortvloeien met de meldingen voor het aantreffen van afwijkende ligging of onbekende netten worden niet verrekend en behoren in de post uitvoeringkosten te zijn opgenomen. 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 01 ALGEMEEN 03 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de wegbeheerder. 04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen. 05 Waarschuwingsborden, die tijdelijk geen dienst behoeven te doen, aan het einde van de werkdag verwijderen of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen of de afdekking verwijderen. 06 Overigens is de aannemer verplicht alle voorschriften, welke door de directie en door de politie ten behoeve van een veilig verkeer worden gegeven, stipt en onmiddellijk op te volgen. 07 De aannemer dient zorg te dragen voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, brandweer, ambulance etc. van en op het werkterrein. 09 De percelen van Mineralen Kollee, Afvalzorg Limburg en Hendrik dienen te allen tijde bereikbaar te blijven voor auto- en vrachtverkeer. 10 De werkzaamheden t.h.v. de inritten naar Mineralen Kollee en Afvalzorg Limburg dienen te worden uitgevoerd in een weekend; tijdens deze werkzaamheden behoeven de terreinen niet bereikbaar te zijn voor gemotoriseerd verkeer. 04 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 VEILIGHEIDSKLEDING 01 Indien door de directie wordt geconstateerd dat de veiligheidskleding niet wordt gedragen zal een korting worden opgelegd van € 50,- per geval. 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN 01 KWALITEITSBORGING 01 Het bepaalde in paragraaf 01.13 uit de Standaard is van toepassing. 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard bij het opstellen van het kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van toepassing zoals genoemd in deel 2.1, paragraaf 03 van dit bestek. 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. 10 WERKTIJDEN 01 Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden te verrichten binnen de grenzen van het werkgebied in afwijking van de APV, dient de aannemer hiertoe tijdig een verzoek in. Onder normale werktijden wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. 02 De werkzaamheden t.h.v. de inritten naar Mineralen Kollee en Afvalzorg Limburg dienen te worden uitgevoerd in een weekend; 14 BOUWSTOFFEN 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING 04 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met: - KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat; - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen; - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; - GIVEG-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen; - BDA-certificaat; - SKG-certificaat; - CE-keurmerk; - FSC-keurmerk. Met in achtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen. 05 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan worden verkregen bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK), Visserslaan 22b, 2288 ER Rijswijk (ZH). (tel.: 070-3072929, fax: 070-3902947). 06 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen. 07 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 04 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut of KOAC•NPC laboratorium. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen. 09 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 04 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd. 03 BESLUIT BODEMKWALITEIT 01 In aanvulling op de Standaard verstrekt de aannemer bedoelde bewijsmiddel voor verwerking van de bouwstof/grond. Dit geldt voor alle bouwstoffen/grond waarop het besluit bodemkwaliteit van toepassing is.Indien het bewijsmiddel niet voor verwerking wordt verstrekt, kan de bouwstof/grond niet worden goedgekeurd en mag het materiaal conform par. 17 van de UAV niet worden verwerkt. Stagnaties die hierdoor ontstaan zijn geheel voor rekening van de aannemer 02 De aannemer dient de meldingen als bedoeld in Het Besluit bodemkwaliteit, artikelen 32 en 42, te verrichten. De aannemer dient tenminste 5 werkdagen vóór de feitelijke toepassing te melden. Melden via het meldpunt bodemkwaliteit. 06 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 01 In aanvulling op paragraaf 18 van de UAV en in afwijking van artikel 01.14.02 lid 01 van de Standaard is de directie bevoegd alle geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer te keuren. Bij herkeuring en nader onderzoek is de directie tevens bevoegd de controle te doen plaats vinden na verwerking en verdichting van de bouwstof. Paragraaf 17 van de UAV blijft van toepassing. Dit geldt ook voor bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring en/of CE-markering worden geleverd. 02 Bouwstoffen welke door of namens de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen. De bedoelde keuringen vinden steeksproefsgewijs plaats. 03 Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van: -meerdere plaatsen van herkomst; -herkeuring; -aanvullend onderzoek; -nader onderzoek; -selecte keuringen. 08 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 INFORMATIE-OVERDRACHT BOUWSTOFFEN 01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm. Op elke afleveringsbon wordt ook het nummer van de betreffende CE-markering vermeld. 02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie. 09 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 VERWERKEN BOUWSTOFFEN - ALGEMEEN 01 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst". 02 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders vermeld in dit bestek. 03 In nieuw materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC en PE buis, mag gerecycled materiaal worden toegepast mits aan alle in dit bestek aan de betreffende bouwstoffen gestelde eisen wordt voldaan. 04 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte verwerkingsvoorschriften. 05 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet is toegestaan. 06 Tenzij in het bestek anders is bepaald is het de aannemer toegestaan in plaats van met een fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen andere bouwstoffen te leveren, mits deze andere bouwstoffen minimaal het kwaliteitsniveau hebben van de bouwstoffen voorgeschreven met een fabrieksnaam. De aannemer dient hiertoe tijdig een verzoek in, onder gelijktijdige overlegging van een uitgebreide vergelijkende technische documentatie, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid dient aan te tonen. De gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond door de gegevens van alle relevante eigenschappen van zowel het voorgeschreven als het aangeboden materiaal te overleggen. 16 Verzekeringen 04 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 CAR-VERZEKERING, AF TE SLUITEN DOOR DE AANNEMER 01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b lid 1 van de UAV 2012 zal door de aannemer voor zijn rekening een Construction All Risks (CAR-) verzekering worden afgesloten, waarop alle bij het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen. De verschuldigde premie is voor rekening van de opdrachtnemer. 02 Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn de navolgende dekking bieden: a.Het werk tegen materiële beschadiging; b.Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever ; c.Eigendommen van de bouwdirectie en personeel; d.Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk; De dekking voor alle rubrieken zijn primair dekkend van aard voor alle verzekerde partijen op de polis. Dekking omvat gedurende de bouw- en onderhoudstermijn van de polis dekking voor schade door zowel uitvoeringsfouten, van buiten komende onheilen en ontwerp en of constructiefouten (gedurende de onderhoudstermijn behoeft er geen voor van buiten komende onheilen dekking aanwezig te zijn). 03 De verzekerde sommen per gebeurtenis, voor de in lid 2 vermelde rubrieken, moeten minimaal bedragen: a.Het bedrag van de aanneemsom verhoogd met 15%. De verhoging met 15% biedt dekking voor opruimingskosten ten behoeve van het herstel, voor de voor de wederopbouw van het werk noodzakelijke sloop- en demontagekosten, alsmede voor honoraria van technisch adviseurs. b. € 500.000,- c.€ 25.000,- d. € 1.250.000,- Per gebeurtenis mag geen hoger eigen risico van kracht zijn (voor alle rubrieken tezamen) dan € 2.500,-. 04 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor: a.Schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen en machines; b.Bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn. 05 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren. 06 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de partij, die voor de schade aansprakelijk is. 07 Een kopie van de polis wordt aan het gewaarmerkte bestek gehecht en is voor alle verzekerde partijen beschikbaar. 08 Het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in deze paragraaf vastgelegd, komt in het geval van schade voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten van deze polis. 05 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 VERZEKERINGEN INZAKE IN TE ZETTEN WERKMATERIEEL EN VAARTUIGEN 01 De aannemer, mede- en onderaannemers dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet verzekerd te zijn. Voorgenoemd materieel dient evenals varend werkmaterieel tegen het werkrisico verzekerd te zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. Varend materieel dient ook verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid door aanvaringschade. 02 Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de opdrachtgever, diens adviseur, bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel. Niet voor aansprakelijkheid verzekerd werkmaterieel zoals in dit artikel beschreven mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt. 03 De verzekeringsdekking dient volledig primair dekkend te zijn voor alle op de polis verzekerde partijen. 04 De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis aan de directie overleggen. 05 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de partij, die voor de schade aansprakelijk is met inachtneming van het bepaalde in leden 6 en 7 van dit artikel. 06 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren. 07 De gevolgen van het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in dit artikel vastgelegd, komt in het geval van schade voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten en/of instandhouden van deze polis. 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 02 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 HOEDANIGHEID VAN TE VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN 02 Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is aangegeven wat milieuhygiënische kwaliteit van vrijkomende materialen, ook die waarvan de aannemer eigenaar wordt, worden deze materialen geacht te voldoen aan de classificatie: -bij grond : voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit; -bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBC-maatregel mag worden toegepast; -bij hout: gewolmaniseerd hout (CC of CCA-hout) dat vervoerd moet worden naar een op basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting. 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING 01 In aanvulling op artikel 01.17.06 van de Standaard wordt het volgende gesteld: stortkosten of acceptatietarieven van aangeleverde materialen aan een bewerkings-, verwerkings, of eindverwerkingsinrichting zoals een steenbrekerij, asfaltcentrale, gecontroleerde stortplaats en composteringsinstallatie worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen. 09 BEWIJS VAN ONTVANGST 01 De bonnen als bewijs van ontvangst, als bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard, dienen wekelijks na afvoer aan de directie te worden overhandigd. 10 AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN 01 Indien in het bestek het afvoeren van steenachtige materialen is opgenomen, die vervoerd moeten worden naar een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting, dan dient deze inrichting volgens de BRL 2506 te zijn gecertificeerd. 02 Af te voeren teerhoudend asfalt dient afgevoerd te worden naar een inrichting welke de asfalt thermisch reinigt. 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 01 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN) 04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vermelde informatie tevens een bijlage "Alarmkaart" te bevatten waarop de volgende gegevens zijn vermeld: -de namen van BHV-ers en EHBO-ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn; - de plaats van EHBO-trommels op het werk; - routekaarten naar en de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbij zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen; - de handelwijze bij alarmsituaties; - contactgegevens van de Inspectie SZW. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt een afschrift van bovenstaande alarmkaart leesbaar (ook bij afgesloten keet) op de bouwplaats aan. 05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. 06 Alle kosten betreffende arbeidsomstandigheden en veiligheid & gezondheid voor dit werk dienen te zijn inbegrepen in de inschrijvingssom. 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR) 03 Het aanstellen van de, in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde, coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. 03 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 MELDING 01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vermelde melding dient, voor de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, digitaal door de aannemer te geschieden op de website van de Inspectie SZW / contact / melden en aanvragen / bouwwerk. De aannemer verstrekt een afschrift van de melding aan de directie. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt een afschrift van bovenstaande melding, zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 05 BOUWLAWAAI 01 In aanvulling op het bepaalde in de "Circulaire Bouwlawaai 2010" van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 2010, aan o.m. de gemeentebesturen wordt het volgende bepaald: De te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren c.a. moeten op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte van 7:00 tot 17:00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80 dB(A) en van 17:00 tot 7:00 uur, aan de gevel op 1,50 m1 hoogte gemeten, niet meer is dan 40 dB(A). 23 COMMUNICATIE 01 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 IN KENNIS STELLEN BEWONERS & BEDRIJVEN 01 De aannemer informeert direct aanliggende bewoners/ bedrijven eenmaal per twee weken over de bereikbaarheid van het perceel tijdens de komende twee weken van realisatie. 02 De aannemer verzendt een kopie van al haar communicatie met de bewoners/bedrijven aan de toezichthouder van de Opdrachtgever. 03 Na gunning zal de directie de aannemer de contactgegevens aanreiken van de diverse stakeholders. 04 De aannemer benoemd één van haar medewerkers als zijnde vast aanspreekpunt "omgeving". 02 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 BOUWVERGADERINGEN 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de bouwvergaderingen een frequentie hebben van 1 x per 2 weken. De aannemer of diens gemachtigde dient bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn. 30 WETGEVING 01 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 TEWERKSTELLING VREEMDELINGEN 01 De aannemer dient er op te wijzen dat zijn op het werk aanwezige personeel, het personeel van onderaannemers en leveranciers verplicht zijn een origineel en geldig identiteitsdocument zoals aangegeven in de wet op de identificatieplicht bij zich te dragen. Dit identiteitsdocument dient op verzoek van de directie getoond te worden. 02 De aannemer dient de directie kopieën te verstrekken van de identiteitsdocumenten van alle op het werk aanwezige personen en kopieën van eventuele tewerkstellingsvergunningen van vreemdelingen die in zijn dienst zijn of in dienst zijn van onderaannemers of zijn leveranciers. 03 De aannemer vrijwaart de directie van een door de arbeidsinspectie opgelegde boete wegens het ontbreken van een (geldige) tewerkstellingsvergunning of wegens door hem verstrekte gegevens en kopieën die niet in orde blijken te zijn. Alle kosten veroorzaakt door het niet of niet tijdig betalen van de boete zijn voor rekening van de aannemer. 22 Grondwerken 0 Grondwerken, algemeen 2 EISEN EN UITVOERING - GRONDWERKEN, ALGEMEEN 01 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 GROND VERVOEREN 01 Voor het vervoer van grond, materieel e.d. voor derden met minimaal 500 kg laadvermogen op de openbare weg dient de vervoerder te beschikken over een beroepsgoederenvervoervergunning ingevolge de Wet Goederenvervoer over de Weg (WGW). 4 Risicoverdeling en garanties Grondwerken, algemeen 03 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Bedrijfscontrole 01 De aannemer verricht de bedrijfscontrole als bedoeld in artikel 22.05.03 van dit bestek. Hij is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen. Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole ter beschikking van de directie. 5 Bijbehorende verplichtingen; grondwerken, algemeen 03 Bedrijfscontrole verdichting 01 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging bedrijfscontrole verrichten naar de verdichtingsgraad. 51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN 0 Groenvoorzieningen, algemeen 2 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN: EISEN EN UITVOERING 01 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen. 06 WERKZAAMHEDEN RONDOM BOMEN 01 Het Handboek Bomen 2018 is van toepassing op alle werkzaamheden rondom bomen. 4 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN: RISICOVERDELING EN GARANTIES 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.04.01 lid 01 van de Standaard 2015 mag de grootste afmeting van de aanwezige ongerechtigheden maximaal 25 mm bedragen, stenen daaronder begrepen. 62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 1 Deelhoofdstuk 62.1 2 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 01 ALGEMEEN 03 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering om ontsluiting van alle percelen in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen. 04 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven dient dit dagelijks, voor aanvang en na beëindiging van de werkzaamheden te gebeuren. Inspectie's ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd. 05 Indien in het bestek het plaatsen en instandhouden van afzettingen van rioolsleuven is voorgeschreven, dient bij de inspectie volgens lid 01 tevens deze afzettingen van de rioolsleuven betrokken te worden. 06 Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen, (collectieve) verlofdagen en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspectie's uitgevoerd te worden in de volgende perioden: - bij een voorgeschreven frequentie 2 keer per dag: tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur - bij een voorgeschreven frequentie 3 keer per dag: tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 18.00 - 20.00 uur 07 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven en de aannemer deze niet uitvoert op de aangegeven frequentie kan per geval een korting van honderd euro (€ 100,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 08 In aanvulling op artikel 62 12 01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de inspectie van de verkeersmaatregelen de navolgende aanvullende gegevens te bevatten: a.naam en paraaf van de inspecteur b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen. c.kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen 07 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 MATERIAAL VAN AANNEMER 01 De tijdelijke verkeersmaatregelen dienen uitgevoerd te worden met materiaal van de aannemer, tenzij anders overeengekomen. Deze materialen dienen schoon te zijn en minimaal te voldoen aan de reflectie eisen klasse I van norm NEN 3381. 2 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 2 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 01 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 ONDERHOUD VERKEERSMAATREGELEN. 01 Aan het begin en aan het einde van iedere dag de verkeersmaatregelen/omleiding controleren. Afwijkingen voortkomend uit vandalisme, ongevallen e.d. in een apart hiervoor aan te leggen dagboek rapporteren. Van de voornoemde afwijkingen een fotorapportage maken. Deze rapportage dient deel uit te maken van het Veiligheid- en Gezondheidsplan. 02 Een wachtsman, die voldoende deskundig is ter zake van de verkeersvoorzieningen, moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden. Adres en telefoonnr. van deze persoon dienen bij politie Brunssum en bij onderhoudsdienst van deze gemeente schriftelijk, voor aanvang van de werkzaamheden, door de aannemer worden opgegeven. 3 BOUWSTOFFEN 01 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 AFDEKKEN BEWEGWIJZERINGSBORDEN 01 Indien bestaande bewegwijzeringsborden tijdelijk buiten werking moeten worden gesteld, dient dit te geschieden middels volledig afdekken met zakken of middels afplakken met afplaktape. Indien afplaktape wordt gebruikt moet, om beschadiging van de bewegwijzering te voorkomen, gebruik worden gemaakt van zelfklevende folie van het type PROTECTIVE 3103 S, verkrijgbaar bij de firma BADO, Boezemweg 51 B, 2641 KG PIJNACKER (tel. 015-3697685) 02 Na beëindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel moeten de afdekkingen (zakken, tape e.d.) vermeld onder lid 01 worden verwijderd. 80 FUNDERINGSLAGEN 1 Verhardingslagen van steenmengsel 2 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL: EISEN EN UITVOERING 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Hoogteligging 01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste + of - 15 mm bedragen. Afwijkingen in hoogteligging alleen vastleggen voor de volgens het bestek aan te brengen bovenste laag. 81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN 1 Voorbereidende werkzaamheden 2 Eisen en uitvoering 01 2016-03-01 verplicht 2015-01 2016-01-21 Afwerken aardebaan 01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 15 mm. Deze bepaling opnemen tesamen met gebruik van hoofdcode 81.01.01, indien het grondwerk en het aanbrengen van de verharding in verschillende bestekken wordt beschreven. 2 Asfaltverhardingen 2 Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Hoogteligging 01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen. Indien noodzakelijk, dit lid opnemen alleen voor afwijkingen in hoogteligging voor de volgens het bestek aan te brengen bovenste laag. Tevens de meetmethode opnemen overeenkomstig artikel 81.27.02. 7 Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen 02 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Lengte- en dwarsprofiel 01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte. 83 ELEMENTENVERHARDINGEN 1 Straatwerk 2 STRAATWERK: EISEN EN UITVOERING 02 EISEN AAN DE UITVOERING 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.12.02 lid 06 van de Standaard 2015, de voegen gedurende de onderhoudsperiode blijvend gevuld houden. Het gewenste dwarsprofiel vermelden. Het opnemen in het bestek van dit artikel is ter keuze van de bestekschrijver. indien dit artikel niet wordt opgenomen dan moet het dwarsprofiel 'gewijzigd tonrond' zijn. 07 Alvorens het straatwerk (vol en zat) met zand af te strooien dient gecontroleerd te worden of het knipwerk op juiste wijze is uitgevoerd. Na twee weken wordt het straatwerk gecontroleerd op zand in de voegen c.q. de voegwijdte. Overtollig zand opnieuw invegen in de voegen. 08 Afstrooien van zand dient met een hoeveelheid van max. 1 m3 per 400 m2 bestrating te geschieden. 10 Bij straatwerk van natuursteen of gebakken elementen dienen de voegen handmatig te worden ingeveegd met brekerzand. 3 STRAATWERK: INFORMATIE-OVERDRACHT 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK 02 In aanvulling op het gestelde in artikel 83.13.02 lid 02 geldt: Tot CROW-publicatie ‘Verantwoord aanbrengen elementenverharding’ (publicatie 324) behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden. Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum. 5 STRAATWERK: BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 01 ALGEMEEN 02 Tot het aanbrengen van een bestrating of het herstraten van een bestrating behoort tevens het op de juiste hoogte stellen van de in de bestrating aanwezige straatpotten en merkstenen. 6 STRAATWERK: BOUWSTOFFEN 12 BETONSPECIE VOOR STELLEN BANDEN, KANTOPSLUITINGEN EN 01 Cement voor betonspecie moet zijn volgens artikel 83.16.09 van de Standaard 2015. 02 Parelgrind voor betonspecie moet zijn met korrelgroep 4/11 volgens artikel 4.1.3 tabel A van NEN6240. 03 Betonspecie t.b.v. het stellen van betonnen en gebakken bestratingsmaterialen moet zijn C12/15 met parelgrind. Het zand moet voldoen aan de eisen van fijn toeslagmateriaal volgens NEN 5905 'Toeslagmaterialen voor beton - Materialen met een volumieke massa van ten minste 2.000 kg/m3'. 13 SCHRAAL BETON 01 Specie voor schraal beton moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en water. 02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of steenachtig materiaal of een mengsel hiervan. 03 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste 1 op 2 bedragen. 04 Het cementgehalte moet ten minste 100 kg per m3 bedragen. Project: Groot onderhoud Waubacherweg Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum
Datum: 05-06-2019 - DEFINITIEF - Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Project: Groot onderhoud Waubacherweg Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum
Datum: 05-06-2019 - DEFINITIEF - Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Project: Groot onderhoud Waubacherweg Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum
Datum: 05-06-2019 - DEFINITIEF - Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 2019-B060 GO Waubacherweg Brunssum I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2019-B060 GO Waubacherweg Brunssum (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevenszoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Project: Groot onderhoud Waubacherweg Brunssum
Opdrachtgever: Gemeente Brunssum
Datum: 05-06-2019 - DEFINITIEF - Inschrijvingsstaat Behoort bij: 2019-B060 GO Waubacherweg Brunssum I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)